工程分包结算合同模板

工程分包结算合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“分包方”）：

鉴于承包方就__________项目（以下简称“本项目”）与__________（以下简称“业主方”）签订了施工合同，承包方因施工需要，特就本项目部分工程内容分包给分包方，双方经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1本合同分包工程内容为：__________（具体工程内容）。

1.2分包工程量：__________（具体工程量）。

1.3分包工程工期：__________（具体工期）。

二、工程结算

2.1分包工程结算方式：按实结算。

2.2结算依据：以承包方与业主方签订的施工合同及相关技术规范、质量标准为依据。

2.3结算时间：分包工程完工后，双方应在____天内完成结算。

2.4结算程序：分包方应向承包方提供结算资料，承包方在收到资料后____天内审核完毕，如有异议，双方应在____天内协商解决。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分期支付。

3.2分期支付比例：按施工进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。

3.3支付时间：按分期支付比例，在工程进度达到相应节点后____天内支付。

四、违约责任

4.1分包方违反本合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任，向承包方支付____元的违约金。

4.2承包方未按约定支付工程款的，应承担相应的违约责任，向分包方支付____元的违约金。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.承包方与业主方签订的施工合同

2.本项目相关技术规范、质量标准

3.本项目施工图纸

4.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“分包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于承包方作为__________项目的施工单位，与__________（以下简称“业主方”）签订了施工合同，为保障工程质量和进度，承包方特就本项目部分工程内容分包给分包方，并委托监理方对分包工程进行监督管理。双方经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1本合同分包工程内容为：__________（具体工程内容）。

1.2分包工程量：__________（具体工程量）。

1.3分包工程工期：__________（具体工期）。

二、监理方责任与权利

2.1监理方负责对分包工程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度和安全。

2.2监理方有权要求分包方按照合同约定和工程规范进行施工，对分包方的施工行为进行监督和检查。

2.3监理方有权对分包方的施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议，分包方应予以配合。

2.4监理方有权制止分包方的违规施工行为，并要求其立即整改。

三、分包方责任与权利

3.1分包方负责按照合同约定和工程规范进行施工，确保工程质量、进度和安全。

3.2分包方有权要求承包方按照合同约定提供必要的施工条件和支持。

3.3分包方有权在施工过程中，因不可抗力等原因导致工程进度延误时，要求承包方予以合理延长工期。

四、工程结算与支付

4.1分包工程结算方式：按实结算。

4.2结算依据：以承包方与业主方签订的施工合同及相关技术规范、质量标准为依据。

4.3结算时间：分包工程完工后，双方应在____天内完成结算。

4.4工程款支付方式：分期支付。

4.5分期支付比例：按施工进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。

4.6支付时间：按分期支付比例，在工程进度达到相应节点后____天内支付。

五、违约责任

5.1分包方违反本合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任，向承包方支付____元的违约金。

5.2分包方施工过程中出现质量问题，经监理方确认，应承担相应的违约责任，并负责整改。

5.3分包方违反合同约定，导致工程安全事故的，应承担全部责任，并赔偿承包方因此遭受的损失。

5.4监理方未按约定履行职责，导致工程质量、进度或安全问题的，应承担相应责任，并赔偿承包方因此遭受的损失。

六、保密条款

6.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，丙方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

本合同中第三方监理方的介入，旨在加强对分包工程的监督管理，确保工程质量、进度和安全。甲方作为承包方，通过合同明确监理方的责任与权利，保障自身权益。同时，通过增加乙方的违约及限制条款，进一步维护甲方利益。本合同以甲方权益为主导，旨在确保甲方在项目实施过程中的主导地位，保障项目顺利进行，实现项目目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

甲方（以下简称“分包方”）：

丁方（以下简称“监理方”）：

鉴于乙方作为__________项目的施工单位，与__________（以下简称“业主方”）签订了施工合同，为保障工程质量和进度，乙方特就本项目部分工程内容分包给甲方，并委托丁方对分包工程进行监督管理。双方经友好协商，达成如下协议：

一、分包工程内容

1.1本合同分包工程内容为：__________（具体工程内容）。

1.2分包工程量：__________（具体工程量）。

1.3分包工程工期：__________（具体工期）。

二、监理方责任与权利

2.1监理方负责对分包工程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度和安全。

2.2监理方有权要求分包方按照合同约定和工程规范进行施工，对分包方的施工行为进行监督和检查。

2.3监理方有权对分包方的施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议，分包方应予以配合。

2.4监理方有权制止分包方的违规施工行为，并要求其立即整改。

三、分包方责任与权利

3.1分包方负责按照合同约定和工程规范进行施工，确保工程质量、进度和安全。

3.2分包方有权要求承包方按照合同约定提供必要的施工条件和支持。

3.3分包方有权在施工过程中，因不可抗力等原因导致工程进度延误时，要求承包方予以合理延长工期。

3.4分包方有权要求监理方及时提供监督报告，确保其工作符合合同要求。

四、工程结算与支付

4.1分包工程结算方式：按实结算。

4.2结算依据：以承包方与业主方签订的施工合同及相关技术规范、质量标准为依据。

4.3结算时间：分包工程完工后，双方应在____天内完成结算。

4.4工程款支付方式：分期支付。

4.5分期支付比例：按施工进度分阶段支付，具体支付比例由双方协商确定。

4.6支付时间：按分期支付比例，在工程进度达到相应节点后____天内支付。

五、违约责任

5.1承包方违反本合同约定，导致工程进度延误的，应承担相应的违约责任，向分包方支付____元的违约金。

5.2承包方施工过程中出现质量问题，经监理方确认，应承担相应的违约责任，并负责整改。

5.3承包方违反合同约定，导致工程安全事故的，应承担全部责任，并赔偿分包方因此遭受的损失。

六、保密条款

6.1双方对本合同内容以及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，丁方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

乙方作为分包方，在本合同中处于主导地位。乙方主导的目