2024年基础设施建设施工总承包框架协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基础设施建设施工总承包框架协议本合同目录一览第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条合同主体2.1主体资格2.2主体责任第三条工程内容3.1工程概述3.2工程范围3.3工程量清单第四条合同价格4.1价格概述4.2价格调整4.3支付方式第五条工期与进度5.1工期计划5.2进度报告5.3工期延误第六条施工质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量争议解决第七条安全生产7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3安全生产培训第八条材料与设备8.1材料供应8.2设备要求8.3材料与设备验收第九条变更与调整9.1变更条件9.2调整程序9.3变更费用第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议类型11.2解决方式11.3争议赔偿第十二条合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任处理第十三条一般条款13.1合同的生效13.2合同的终止13.3保密条款13.4法律适用13.5争议解决第十四条附则14.1附件14.2补充协议14.3修改权第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）工程：指本合同约定的基础设施建设施工项目，具体包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水、供电、供水、通信等工程。（2）合同：指本合同当事人之间关于工程建设的权利义务关系约定，包括本合同及附件。（3）当事人：指本合同双方，即施工总承包方和业主方。（4）工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的时间段。（5）违约：指当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。1.2解释本合同及相关术语和定义的解释，如有争议，应按照合同约定或相关法律法规解释。第二条合同主体2.1主体资格（1）施工总承包方应具备国家规定的相应资质，具备与工程相适应的技术、资金和施工能力。（2）业主方应具备工程项目的合法手续，包括土地使用权、规划许可等。2.2主体责任（1）施工总承包方负责工程的施工、管理和控制，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。（2）业主方负责工程项目的审批、协调和监督，提供施工条件，支付合同价款，接收工程竣工验收。第三条工程内容3.1工程概述本工程为X项目，位于X地区，主要包括X等工程内容。3.2工程范围施工总承包方应按合同约定完成工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。3.3工程量清单附件中详细列明工程项目的工程量、工程内容和工程量清单。第四条合同价格4.1价格概述本工程合同价格为X万元（大写：人民币X万元整），包括工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、利润等。4.2价格调整合同价格在合同履行过程中，如遇政策调整、市场变化等原因，双方可协商调整。4.3支付方式（1）业主方根据施工进度按月支付施工总承包方的工程进度款。（2）工程竣工验收合格后，业主方支付合同价款扣除预付款、质保金后的剩余款项。第五条工期与进度5.1工期计划本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。5.2进度报告施工总承包方应按月向业主方提交工程进度报告，包括工程完成情况、工程量清单、工程款支付申请等。5.3工期延误如施工总承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第六条施工质量6.1质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。6.2质量控制施工总承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。6.3质量争议解决如发生质量争议，双方可按合同约定或相关法律法规解决。第八条材料与设备8.1材料供应（1）施工总承包方负责采购施工所需的材料，确保材料质量符合工程要求。（2）业主方负责审核施工总承包方提供的材料，并对不符合要求的材料提出整改要求。8.2设备要求施工总承包方应按照工程需要提供合适的施工设备，并保证设备正常运行。8.3材料与设备验收（1）业主方应对施工总承包方提供的材料和设备进行验收，确保符合工程要求。（2）验收不合格的材料和设备，施工总承包方应负责更换或修复。第九条变更与调整9.1变更条件（1）如遇不可抗力因素，导致工程无法正常进行，双方可协商变更合同内容。（2）如因设计变更等原因导致工程量或工程内容发生变化，双方可协商调整合同价款和工期。9.2调整程序（1）当事人一方提出变更或调整意向，应及时通知对方，并提供相关资料。（2）双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。9.3变更费用变更或调整产生的费用，按照双方协商的结果承担。第十条违约责任10.1违约行为（1）施工总承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的。（2）业主方未按合同约定支付工程价款，或提供施工条件的。10.2违约责任（1）施工总承包方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）业主方应承担违约责任，包括但不限于支付工程价款、赔偿损失等。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定或双方协商的赔偿方式和金额进行赔偿。第十一条争议解决11.1争议类型（1）合同履行过程中发生的争议。（2）合同解除、终止后的争议。11.2解决方式（1）双方应通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3争议赔偿根据法院判决或双方协商的结果，承担相应的赔偿责任。第十二条合同解除12.1解除条件（1）双方协商一致解除合同。（2）一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。（3）因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均有权解除合同。12.2解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方。（2）双方协商确定解除合同后的责任处理事宜。12.3解除后的责任处理（1）合同解除后，施工总承包方应停止施工，妥善保管工程现场。（2）双方按照合同约定或协商确定解除后的价款结算、违约责任等事项。第十三条一般条款13.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的终止本合同在合同解除、履行完毕或到期失效后终止。13.3保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.4法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.5争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律规定予以解释，但不影响其他条款的执行。第十四条附则14.1附件本合同附件包括工程量清单、材料设备明细表、设计文件等。14.2补充协议双方可签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.3修改权本合同的修改权归双方共同所有，任何一方不得单方面修改。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方定义本合同中的第三方指除甲乙方之外，参与或协助履行本合同约定义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于设计单位、监理单位、材料设备供应商、租赁商、咨询单位等。第二条第三方责任2.1第三方责任第三方应按照合同约定或甲乙方要求，履行相应义务，并承担相应责任。2.2第三方责任限额第三方承担的责任限额，按照合同约定或甲乙方要求确定。如无明确约定，第三方承担的责任限额为其收费的金额。第三条第三方权利3.1第三方权利第三方享有合同约定的权利，包括但不限于获得付款、索赔等。3.2第三方权利限制第三方行使权利时，不得损害甲乙方及他人的合法权益。第四条第三方义务4.1第三方义务第三方应按照合同约定或甲乙方要求，履行相应义务。4.2第三方义务限制第三方履行义务时，不得违反法律法规、社会公德和合同约定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方关系第三方与甲乙方为合同关系，第三方应独立承担合同责任。5.2第三方与甲乙方划分说明第三方与甲乙方的划分，按照合同约定或实际情况确定。如无明确约定，第三方与甲乙方的划分以其在合同中的角色和职责为依据。第六条第三方介入程序6.1第三方介入申请第三方如需介入本合同，应向甲乙方提交介入申请，并提供相关资料。6.2第三方介入审批甲乙方应在收到第三方介入申请后，按照合同约定或实际情况进行审批。6.3第三方介入后的变更第三方介入后，甲乙方应与第三方协商，按照实际情况进行合同变更。第七条第三方退出程序7.1第三方退出申请第三方如需退出本合同，应向甲乙方提交退出申请，并提供相关说明。7.2第三方退出审批甲乙方应在收到第三方退出申请后，按照合同约定或实际情况进行审批。7.3第三方退出后的处理第三方退出后，甲乙方应与第三方协商，按照实际情况进行合同后续处理。第八条第三方违约处理8.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，应承担违约责任。8.2第三方违约责任限额第三方承担的违约责任限额，按照合同约定或甲乙方要求确定。如无明确约定，第三方承担的违约责任限额为其收费的金额。第九条第三方争议解决9.1第三方争议类型第三方与甲乙方之间的争议，包括但不限于履行争议、权利义务争议等。9.2第三方争议解决方式第三方与甲乙方之间的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3第三方争议赔偿第三方与甲乙方之间的争议赔偿，按照法院判决或双方协商的结果确定。第十条第三方与其他各方关系10.1第三方与其他各方关系第三方与其他各方（如业主方、施工总承包方等）的关系，按照各自合同约定处理。10.2第三方与其他各方划分说明第三方与其他各方的划分，按照各自合同中的角色和职责为依据。第十一条第三方介入后的合同变更11.1第三方介入后的合同变更第三方介入后，如发生合同变更，甲乙方应与第三方协商，按照实际情况进行合同变更。11.2第三方介入后的合同变更审批甲乙方应在收到第三方介入后的合同变更申请后，按照合同约定或实际情况进行审批。第十二条第三方介入后的合同履行12.1第三方介入后的合同履行第三方介入后，甲乙方应与第三方协商，按照实际情况履行合同。12.2第三方介入后的合同履行监督甲乙方应对第三方介入后的合同履行进行监督，确保合同顺利履行。第十三条第三方介入后的合同解除13.1第三方介入后的合同解除条件第三方介入后的合同解除条件，按照合同约定或实际情况确定。13.2第三方介入后的合同解除程序甲乙方应与第三方协商，按照实际情况进行合同解除。13.3第三方介入后的合同解除后的处理第三方介入后的合同解除后，甲乙方应与第三方协商，按照实际情况进行合同后续处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的工程量、工程内容和工程量清单，包括单位工程、分部分项工程和零星工程。附件二：材料设备明细表详细列出工程所需的材料和设备，包括名称、规格、数量、质量标准等信息。附件三：设计文件包括工程的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等。附件四：施工图纸详细列出工程施工所需的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。附件五：施工组织设计包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。附件六：合同价款明细表详细列出合同价款的构成，包括工程设计费、施工费、材料设备费、管理费、利润等。附件七：支付申请表用于申请支付工程进度款、预付款、质保金等。附件八：变更申请表用于申请工程变更，包括变更的内容、理由、影响等。附件九：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式，包括计算基数、计算比例等。附件十：争议解决方式说明详细说明争议解决的途径和方法，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准。（2）未按合同约定支付工程价款或提供施工条件。（3）未按合同约定履行设计、施工、材料供应等义务。（4）违反合同约定的保密条款，泄露合同内容及相关信息。（5）其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）违约责任的金额和范围，按照合同约定或实际损失金额确定。（3）违约方应按照合同约定或双方协商的方式承担违约责任。示例说明：如果施工总承包方未按合同约定完成工程，导致工程延期交付，则应承担违约责任，包括支付延期交付的违约金和赔偿因此给业主方造成的损失。说明三：法律名词及解释：（1）合同：指本合同当事人之间关于工程建设的权利义务关系约定，包括本合同及附件。（2）当事人：指本