单位电力建设工程施工合同2024年

合同编号：__________单位电力建设工程施工合同地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方为电力建设工程的业主，拥有该工程项目的所有权和决策权；乙方具备电力建设工程的施工资质和技术能力，愿意承担该工程的施工任务。为了明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求编制的，如工程量发生变化，乙方可根据实际情况调整报价，双方另行协商确定。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第三条工程质量3.1乙方应按照电力建设工程的相关法律法规、标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量保证期为：_______个月。质保期内，如工程出现质量问题，乙方负责及时修复，并承担相应费用。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。第四条工程进度4.1乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应违约责任。4.3甲方应按照约定提供施工条件，协助乙方完成工程。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。5.2乙方应按照甲方要求，做好施工现场的环保、防火、防爆等工作。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，双方应严格按照约定履行各自的权利、义务和责任。8.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第九条其他约定9.1甲方应按照合同约定支付工程款项，逾期支付的，应按照同期银行贷款利率支付利息。9.2乙方应保证施工人员的人身安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。9.3双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第十条合同附件本合同附件包括：（1）工程设计文件；（2）施工方案和施工组织设计；（3）工程量清单；（4）其他双方约定的文件。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同内容的理解无误，特别是关于工程质量、进度、保密等方面的条款。2.甲方应按照合同约定履行付款义务，确保工程款项的及时支付，避免逾期支付产生的利息责任。3.乙方应严格按照法律法规和合同要求进行施工，确保工程施工安全和工程质量。5.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，解决合同争议。关键词语的法律名词解释：1.电力建设工程：指新建、改建、扩建电力设施以及与之相关的辅助设施工程。2.施工资质：指从事电力建设工程施工的单位应当依法取得的，表明其具备相应施工能力的资格证书。3.工程验收：指电力建设工程完成后，由相关主管部门或者甲方组织进行的，对工程质量、安全、进度等方面的检查、评价和确认活动。4.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。6.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过法律途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决双方纠纷的行为。特殊应用场合及补充条款：1.不可抗力：如果因为自然灾害（如地震、台风等）、政府行为或其他不可预见、不可避免且无法克服的客观原因导致工程无法按期完成或无法正常进行，双方应协商调整工程进度和费用。2.设计变更：如果因为设计原因导致工程量增减或工程内容变更，乙方应根据实际情况调整报价，并经甲方同意后进行相应施工。3.工程延期：如果因为甲方原因（如审批延迟、现场条件不具备等）导致工程延期，乙方有权要求甲方支付因延期产生的额外费用。4.工程验收：工程完成后，甲方应组织验收。如果验收不合格，乙方应按照甲方要求整改，直至达到验收标准。5.保密信息：合同双方在履行过程中可能接触到对方的商