2024年内外脚手架承包施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年内外脚手架承包施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方1.2发包方1.3内外脚手架1.4施工范围第二条合同条款2.1承包方的义务2.2发包方的义务2.3施工期限2.4施工质量标准第三条工程价款3.1工程预算3.2工程决算3.3价款支付方式3.4价款支付时间第四条施工安全4.1安全措施4.2安全事故处理4.3安全培训第五条合同的变更和解除5.1合同变更条件5.2合同解除条件第六条违约责任6.1承包方的违约责任6.2发包方的违约责任第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁费用第八条合同的生效、终止和解除8.1合同生效条件8.2合同终止条件8.3合同解除条件第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的处理第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1合同的转让12.2合同的附件12.3合同的修改和补充第十三条合同的签字和盖章13.1合同签字人13.2合同盖章第十四条合同的生效日期及有效期限14.1合同生效日期14.2合同有效期限第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3内外脚手架：指为建筑施工提供作业平台、物料运输通道、安全防护等功能的临时建筑物，包括立杆、横杆、斜杆、扣件、脚手板等组成部分。1.4施工范围：指发包方指定的需要进行内外脚手架搭建、拆除及维护的工程区域。第二条合同条款2.1承包方的义务2.1.1按照发包方的要求，按时完成内外脚手架的搭建、拆除及维护工作。2.1.2确保内外脚手架的施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。2.1.3负责内外脚手架施工期间的安全防护工作，确保施工现场的安全。2.1.4负责内外脚手架施工期间的材料采购、人员配备及管理。2.2发包方的义务2.2.1提供施工场地、水源、电源等施工所需的必要条件。2.2.2负责内外脚手架施工期间的发包方人员及设备的安全。2.2.3按时支付工程价款，配合承包方完成工程进度。2.2.4提供施工图纸、技术要求及相关资料，协助承包方进行施工。2.3施工期限：根据发包方提供的施工图纸、技术要求及相关资料，承包方应在合同约定的期限内完成内外脚手架的搭建、拆除及维护工作。2.4施工质量标准：内外脚手架的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方的要求。具体质量标准详见附件一。第三条工程价款3.1工程预算：根据发包方提供的施工图纸、技术要求及相关资料，承包方编制内外脚手架工程的预算。预算金额详见附件二。3.2工程决算：工程决算金额根据实际施工量及材料价格波动进行调整，具体金额在工程结束后，由双方共同审核确认。3.4价款支付时间：发包方应在合同约定的付款期限内支付工程价款。具体支付时间及比例详见附件三。第四条施工安全4.1安全措施：承包方应制定内外脚手架施工期间的安全防护措施，并提交发包方审批。4.2安全事故处理：施工过程中发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规及发包方的要求进行处理。4.3安全培训：承包方应定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识。第五条合同的变更和解除5.1合同变更条件：合同变更应书面签订变更协议，经双方确认后生效。5.2合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方确认后生效。合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第六条违约责任6.1承包方的违约责任：如承包方未按照合同约定完成内外脚手架工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件四。6.2发包方的违约责任：如发包方未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，具体违约金计算方式详见附件四。第八条合同的生效、终止和解除8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同终止条件：合同履行完毕，双方办理验收手续，结清款项后，合同终止。8.3合同解除条件：合同解除应书面协议，经双方确认后生效。合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的责任。第九条保密条款9.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。9.3违约责任：如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十条不可抗力10.1不可抗力事件：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的处理：遭遇不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。根据事件影响，双方协商决定是否延期履行合同或解除合同。第十一条法律适用及争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的附件：本合同附件包括施工图纸、技术要求、工程预算、工程决算、付款时间表、安全防护措施等，附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同的修改和补充：合同履行过程中，如需对合同内容进行修改或补充，应书面签订变更协议，经双方确认后生效。第十三条合同的签字和盖章13.1合同签字人：承包方授权代表和发包方授权代表。13.2合同盖章：合同签字后，双方加盖公章，以示生效。第十四条合同的生效日期及有效期限14.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同有效期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起一年。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指非本合同当事人，但在合同履行过程中与当事人有直接交易关系的企业或个人。1.2第三方介入的情况：包括但不限于原材料供应商、施工设备租赁商、专业分包商等。第二条第三方介入的程序2.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，确保其具备相应的资质和能力。2.2第三方评估：甲乙双方应对第三方进行评估，包括其业务能力、信誉及财务状况等。2.3第三方合同签订：甲乙双方与第三方签订相应的合同，明确双方的权利和义务。第三条第三方责任3.1第三方责任范围：第三方应按照甲乙双方的要求，提供合格的材料、设备或服务。3.2第三方违约责任：如第三方未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。3.3第三方权利限制：第三方不得主张与甲乙双方无关的权利，不得干预甲乙双方之间的合同履行。第四条第三方介入对甲乙双方的影响4.1甲乙双方应确保第三方按照合同约定履行义务，否则应承担相应责任。4.2甲乙双方应监督第三方的工作，确保施工质量和安全。4.3甲乙双方应对第三方的行为承担连带责任，但第三方对甲乙双方的责任限额应明确约定。第五条第三方责任限额5.1责任限额的确定：甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，以确保甲乙双方的风险可控。5.2责任限额的调整：甲乙双方应根据合同履行情况，适时调整第三方责任限额。5.3第三方责任限额的告知：甲乙双方应将第三方责任限额告知第三方，并要求第三方在合同中予以确认。第六条第三方介入的变更与解除6.1第三方变更：如因特殊情况需要更换第三方，甲乙双方应协商一致，并重新签订合同。6.2第三方解除：如第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方均有权解除与第三方的合同。6.3第三方解除后的责任：第三方解除合同后，应承担相应责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式：甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点：如甲乙双方与第三方之间的争议选择仲裁解决，仲裁地点应约定为合同签订地。7.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担。第八条第三方介入的合同管理8.1第三方合同管理：甲乙双方应共同管理第三方合同，确保合同的履行。8.2第三方合同的备案：甲乙双方应将第三方合同备案，便于监督和查阅。8.3第三方合同的修改与补充：甲乙双方应共同协商对第三方合同进行修改或补充，经双方确认后生效。第九条第三方介入的履行监督9.1甲乙双方应共同监督第三方的工作，确保施工质量和安全。9.2甲乙双方应定期对第三方的工作进行检查，发现问题及时整改。9.3甲乙双方应建立健全第三方工作记录，以备查验。第十条第三方介入的保密义务10.1甲乙双方与第三方之间的商业秘密、技术秘密、市场信息等，各方均应予以保密。10.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日起两年。10.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条第三方介入的法律适用及争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：甲乙双方与第三方之间的争议，选择友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2合同的附件：本合同附件包括施工图纸、技术要求、工程预算、工程决算、付款时间表、安全防护措施等，附件与本合同具有第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸附件二：技术要求附件三：工程预算附件四：工程决算附件五：付款时间表附件六：安全防护措施附件七：第三方评估报告附件八：第三方合同附件九：第三方责任限额确认书附件十：第三方工作记录说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成内外脚手架工程。2.发包方未按照合同约定支付工程价款。3.承包方未按照合同约定保证施工质量和安全。4.发包方未按照合同约定提供施工所需的必要条件。5.第三方未按照合同约定提供合格的材料、设备或服务。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，赔偿因此给对方造成的损失。2.违约方的违约金计算方式按照附件四的约定执行。3.违约方应承担因违约产生的其他费用，如仲裁费用、诉讼费用等。示例说明：如果承包方未按照合同约定完成内外脚手架工程，那么承包方应承担违约责任，根据附件四的约定计算违约金，并赔偿因违约给发包方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年内外脚手架承包施工合同，由甲乙双方签订并履行。2.承包方：指依法成立并具有独立法人资格的企业，负责内外脚手架的搭建、拆除及维护工作。3.发包方：指依法成立并具有独立法人资格的企业，负责提供施工场地、水源、电源等