2024年专业门窗安装劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专业门窗安装劳务分包协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2发包方主体资格及资质证明1.3专业门窗安装的定义与范围第二条：合同的有效期和工程范围2.1合同的有效期2.2工程范围及分包内容第三条：分包方的义务与责任3.1分包方的义务3.2分包方的责任第四条：发包方的义务与责任4.1发包方的义务4.2发包方的责任第五条：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准第六条：工程进度与工期6.1工程进度计划6.2工期延误的处理第七条：合同价格与支付方式7.1合同价格7.2支付方式与时间第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件第九条：违约责任9.1分包方的违约责任9.2发包方的违约责任第十条：争议解决方式10.1争议解决方式的选择10.2诉讼或仲裁地点及机构第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同的生效条件11.2合同的终止条件11.3合同解除的条件第十二条：保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密责任的履行第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义与范围13.2不可抗力事件的处理第十四条：其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3联系方式14.4合同修改与补充14.5合同解除或终止后的权利与义务处理第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方须为合法成立的法人或其他组织，具备相应的门窗安装资质，并提供相关资质证明文件。1.2发包方主体资格及资质证明发包方须为合法成立的法人或其他组织，具备相应的房地产开发或建筑施工资质，并提供相关资质证明文件。1.3专业门窗安装的定义与范围本合同所指的专业门窗安装，包括门窗的拆卸、运输、安装、调试、验收等全部工作，范围包括但不限于门窗的选型、采购、施工、售后服务等。第二条：合同的有效期和工程范围2.1合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。2.2工程范围及分包内容分包方应按照发包方的要求，完成指定建筑物的门窗安装工作，具体工程范围和分包内容详见附件。第三条：分包方的义务与责任3.1分包方的义务分包方应按照合同约定的时间、质量、标准完成门窗安装工作，并承担相应的义务和责任。3.2分包方的责任分包方应对其施工过程中的质量、安全、环保等事项负责，并承担因分包方原因造成的工程损失。第四条：发包方的义务与责任4.1发包方的义务发包方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并承担相应的义务和责任。4.2发包方的责任发包方应对其提供的施工场地、施工条件、施工资料等事项负责，并承担因发包方原因造成的工程损失。第五条：工程质量与标准5.1工程质量要求分包方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量符合合同约定的要求。5.2工程验收标准工程验收标准应按照国家和行业的相关标准进行，验收不合格的工程，分包方应负责整改直至达到验收标准。第六条：工程进度与工期6.1工程进度计划分包方应根据合同约定的工程范围和工期要求，制定详细的工程进度计划，并报发包方备案。6.2工期延误的处理如分包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。如非分包方原因导致工期延误，双方可协商调整工期。第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方如需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。8.2合同解除的条件双方同意解除合同时，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。第九条：违约责任9.1分包方的违约责任分包方未按合同约定完成工作，或工程质量不符合约定，应承担违约责任，赔偿发包方的损失。9.2发包方的违约责任发包方未按合同约定提供施工条件或付款，应承担违约责任，赔偿分包方的损失。第十条：争议解决方式10.1争议解决方式的选择（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2诉讼或仲裁地点及机构双方应在合同中明确约定诉讼或仲裁地点及机构。第十一条：合同的生效、终止与解除11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的终止条件合同到期，双方未续约或提前解除合同的，合同终止。11.3合同解除的条件双方同意解除合同时，应提前书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。第十二条：保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定需要保密的信息。12.2保密责任的履行双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义与范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十四条：其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件合同附件包括合同所涉及的工程范围、分包内容等详细信息。14.3联系方式双方应保持有效的联系方式，以确保合同履行过程中的沟通。14.4合同修改与补充合同履行过程中，双方可协商对合同进行修改或补充。14.5合同解除或终止后的权利与义务处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，并承担相应的权利与义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义与范围1.1第三方介入指在合同履行过程中，除甲乙方之外的第三方参与合同的履行，包括但不限于中介方、监理方、技术支持方、材料供应商等。1.2第三方介入的范围包括合同履行过程中的咨询、监督、检验、协调等工作。第二条：第三方的义务与责任2.1第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，履行其职责，并确保其提供的服务符合合同约定的质量、标准和要求。2.2第三方应对其在合同履行过程中获得的信息保密，并不得未经甲乙方同意向任何第三方披露。2.3第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任，并赔偿甲乙方的损失。第三条：甲乙方的权利与义务3.1甲乙方的权利甲乙方有权要求第三方按照合同约定履行其职责，并有权对第三方的工作进行监督和检验。3.2甲乙方的义务甲乙方应按照合同约定支付第三方的费用，并应协助第三方履行其职责。第四条：第三方责任限额4.1第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任，但其责任限额不超过其收取的费用总额。4.2第三方应对其违约行为导致的损失承担责任，但其责任限额不超过其收取的费用总额。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方均为独立的主体，第三方对甲乙方的义务不构成甲乙方对对方的义务。5.2第三方与甲乙方的合同关系不影响甲乙方之间的合同关系。第六条：第三方与合同的变更、解除和终止6.1第三方与甲乙方协商一致，可以变更、解除和终止合同。6.2第三方未经甲乙方同意，不得单独变更、解除和终止合同。第七条：争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同约定的仲裁机构申请仲裁。7.2诉讼或仲裁地点及机构双方应在合同中明确约定诉讼或仲裁地点及机构。第八条：第三方介入的书面通知第三方介入时，应向甲乙方书面通知，并说明介入的范围、职责和期限。第九条：第三方介入的合同附件合同附件包括第三方与甲乙方的合同、协议等文件，作为本合同的组成部分。第十条：第三方介入后的合同修改与补充第三方介入后，甲乙方可协商对合同进行修改或补充，并书面约定。第十一条：第三方介入后的权利与义务处理第三方介入后，甲乙方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，并承担相应的权利与义务。第十二条：第三方信息的保密甲乙方应保密第三方提供的信息，并不得未经第三方同意向任何第三方披露。第十三条：第三方与甲乙方的沟通与协作甲乙方应与第三方保持有效的沟通与协作，确保合同的顺利履行。第十四条：第三方介入的终止第三方介入终止后，甲乙方应按照合同约定处理尚未履行完毕的事宜，并承担相应的权利与义务。第十五条：本条款的解释与适用本条款的解释与适用，应遵循合同法及相关法律法规的规定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：专业门窗安装资质证明附件二：发包方资质证明附件三：分包方施工计划书附件四：工程范围和分包内容详细说明附件五：工程质量标准和要求附件六：工程进度计划和时间表附件七：合同价格明细表附件八：支付方式和相关时间表附件九：合同变更、解除和终止的条件和程序附件十：争议解决方式的选择和法律文书附件十一：保密协议附件十二：不可抗力事件证明和处理程序附件十三：第三方与甲乙方的合同和协议附件十四：第三方介入的书面通知和确认函说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定的时间、质量、标准完成门窗安装工作。2.分包方未经发包方同意，擅自变更或解除合同。3.分包方未履行保密义务，泄露合同保密信息。4.发包方未按照约定提供施工条件或付款。5.发包方未经分包方同意，擅自变更或解除合同。6.发包方未履行保密义务，泄露合同保密信息。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接损失，包括但不限于工程进度延误、额外费用支出、质量问题修复等。2.违约方应支付合同总价款的违约金，违约金的具体金额根据违约程度和损失程度确定。3.违约方应承担因违约产生的诉讼费用、仲裁费用、鉴定费用等相关费用。示例说明：如果分包方未按照约定的时间完成门窗安装工作，导致工程进度延误，分包方应承担因延误造成的额外费用支出，并支付合同总价款的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.保密信息：包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定需要保密的信息。3.违约：指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。5.诉讼：指双方通过法院提起的争议解决方式。6.