2024年典范版：基坑支护工程分包劳务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年典范版：基坑支护工程分包劳务协议本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1基坑支护工程的施工1.2分包劳务的工作内容与要求1.3分包劳务的工作时间与进度2.分包劳务的价格与支付2.1劳务分包的价格2.2价格的调整与变更2.3支付方式与支付时间3.分包劳务的质量与标准3.1劳务质量的要求与标准3.2质量检查与验收3.3质量问题的处理与责任划分4.分包劳务的安全责任4.1分包单位的安全管理责任4.2安全防护措施的落实与检查4.3安全事故的处理与责任划分5.分包劳务的工期与进度5.1合同约定的工期5.2工期的调整与变更5.3工期延误的处理与责任划分6.分包劳务的违约责任6.1分包单位的违约行为6.2违约责任的具体规定6.3违约损失的赔偿与计算7.分包劳务的争议解决7.1争议解决的途径与方式7.2仲裁或诉讼的地点与法院7.3争议解决的时间限制8.分包劳务的合同变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与程序8.3合同变更与解除后的权利义务处理9.分包劳务的保密条款9.1保密信息的范围与内容9.2保密责任的落实与检查9.3保密信息的泄露处理与责任划分10.分包劳务的知识产权保护10.1知识产权的保护范围与内容10.2知识产权侵权的责任划分10.3知识产权的维权程序与方式11.分包劳务的不可抗力11.1不可抗力的认定与证明11.2不可抗力事件的影响与处理11.3不可抗力事件后的权利义务处理12.分包劳务的合同主体信息12.1分包单位的资质与证明文件12.2发包单位的资质与证明文件12.3合同双方的联系人与联系方式13.分包劳务的合同附件13.1附件的内容与格式13.2附件的签订与生效13.3附件的修改与更换14.分包劳务的合同签订与生效14.1合同签订的程序与时间14.2合同的生效条件与时间14.3合同的续签与终止条件第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1基坑支护工程的施工分包单位同意按照发包单位提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成基坑支护工程的施工工作。1.2分包劳务的工作内容与要求分包单位应按照发包单位的要求，提供具备相应资质的施工人员，并保证施工人员遵守施工现场的各项规章制度，确保施工安全、质量、进度等方面的要求。1.3分包劳务的工作时间与进度分包单位应按照发包单位的要求，确保施工进度与工期相符合，按时完成施工任务。在施工过程中，如因分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应的违约责任。第二条分包劳务的价格与支付2.1劳务分包的价格劳务分包的价格为人民币【】元（大写：【】元整），其中包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.2价格的调整与变更如遇市场行情变动、政策调整等因素，导致劳务分包价格发生变动，双方可按照实际情况进行价格调整。调整后的价格需双方协商一致，并以书面形式确认。2.3支付方式与支付时间劳务分包款项的支付方式为每月进度款支付，支付时间为每月30日前。发包单位按照实际完成工程量，扣除质量保证金后，将劳务分包款项支付给分包单位。第三条分包劳务的质量与标准3.1劳务质量的要求与标准分包单位应确保施工质量符合国家相关法律法规、行业标准及发包单位的要求。如施工质量不符合规定，分包单位应承担整改、返工等产生的费用。3.2质量检查与验收发包单位有权对施工过程和成果进行质量检查和验收。分包单位应积极配合，并提供相关资料和方便。如验收不合格，分包单位应按照发包单位的要求进行整改，直到达到验收标准。3.3质量问题的处理与责任划分如施工过程中出现质量问题，分包单位应立即报告发包单位，并按照发包单位的要求采取措施予以处理。如质量问题属于分包单位责任，分包单位应承担相应的整改、赔偿等责任。第四条分包劳务的安全责任4.1分包单位的安全管理责任分包单位应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和发包单位的安全管理制度，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。4.2安全防护措施的落实与检查分包单位应落实安全防护措施，并对施工现场进行定期安全检查。如发现安全隐患，应立即采取措施予以消除，并及时报告发包单位。4.3安全事故的处理与责任划分如施工过程中发生安全事故，分包单位应立即报告发包单位，并按照有关法律法规和双方约定，承担相应的事故处理和责任划分。第五条分包劳务的工期与进度5.1合同约定的工期基坑支护工程的工期为【】天（日历天），自合同签订之日起计算。5.2工期的调整与变更如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商调整工期。调整后的工期需双方书面确认。5.3工期延误的处理与责任划分如分包单位原因导致工期延误，分包单位应承担相应的违约责任。如发包单位原因导致工期延误，双方可协商确定责任划分和违约责任。第六条分包劳务的违约责任6.1分包单位的违约行为分包单位违反合同约定，导致施工质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2违约责任的具体规定违约责任的具体规定详见附件《违约责任条款》。6.3违约损失的赔偿与计算分包单位应按照附件《违约责任条款》的约定，赔偿因违约导致的损失。损失的计算方法及赔偿额度详见附件。第八条分包劳务的争议解决8.1争议解决的途径与方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁或诉讼的地点与法院争议解决的地点为【】，人民法院为合同签订地人民法院。8.3争议解决的时间限制双方在合同履行过程中发生的争议，应在争议发生之日起【】天内协商解决；协商不成的，任何一方均有权在争议发生之日起【】天内向人民法院提起诉讼。第九条分包劳务的合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间等事项。9.2合同解除的条件与程序合同解除的条件与程序详见附件《合同解除条款》。9.3合同变更与解除后的权利义务处理合同变更与解除后，双方应按照附件《合同解除条款》的约定处理剩余的权利义务。第十条分包劳务的保密条款10.1保密信息的范围与内容保密信息包括双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。具体保密信息范围与内容详见附件《保密条款》。10.2保密责任的落实与检查分包单位应遵守保密规定，不得泄露保密信息。双方均有权对保密信息的保护情况进行检查。10.3保密信息的泄露处理与责任划分如分包单位泄露保密信息，分包单位应承担违约责任，赔偿因此给发包单位造成的损失。第十一条分包劳务的知识产权保护11.1知识产权的保护范围与内容分包单位应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权。如分包单位侵犯他人知识产权，分包单位应承担相应的法律责任。11.2知识产权侵权的责任划分如分包单位侵犯他人知识产权，导致发包单位受到侵权纠纷，分包单位应承担全部侵权责任。11.3知识产权的维权程序与方式如发生知识产权侵权纠纷，双方应按照附件《知识产权保护条款》的约定处理。第十二条分包劳务的不可抗力12.1不可抗力的认定与证明不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免、无法克服且对履行合同造成重大影响的事件。具体认定与证明详见附件《不可抗力条款》。12.2不可抗力事件的影响与处理如发生不可抗力事件，双方应立即协商确定不可抗力事件对合同履行造成的影响，并根据影响程度调整工期和费用。12.3不可抗力事件后的权利义务处理不可抗力事件结束后，双方应按照附件《不可抗力条款》的约定恢复履行合同。第十三条分包劳务的合同主体信息13.1分包单位的资质与证明文件分包单位应向发包单位提供合法有效的资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。13.2发包单位的资质与证明文件发包单位应向分包单位提供合法有效的资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。13.3合同双方的联系人与联系方式双方应互相提供合同履行过程中的联系人及联系方式，以确保合同顺利履行。第十四条分包劳务的合同签订与生效14.1合同签订的程序与时间合同签订程序包括双方代表签字、加盖公章等。合同签订时间为【】。14.2合同的生效条件与时间合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。14.3合同的续签与终止条件合同到期后，如双方同意继续合作，应续签合同。合同终止条件详见附件《合同终止条款》。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同具有利害关系或利害关系的自然人、法人或其他组织。第三方介入是指第三方在甲乙双方履行合同过程中，以某种方式参与或影响合同的履行。1.2第三方介入的范围（1）中介方、监理方、检测方等为合同履行提供服务的组织或个人；（2）甲乙双方的股东、实际控制人、关联企业等；（3）与甲乙双方有合同关系的其他方；（4）对甲乙双方有权利请求、有义务承担的第三人。第二条第三方介入的程序与方式2.1第三方介入的程序当甲乙双方在履行合同过程中出现第三方介入情形时，双方应立即通知对方，并共同协商确定第三方的介入方式、范围和条件。2.2第三方介入的方式（1）第三方作为中介方，协助甲乙双方履行合同；（2）第三方作为监理方，对甲乙双方的履行合同情况进行监督；（3）第三方作为检测方，对甲乙双方的产品或服务进行检测；（4）其他双方约定的方式。第三条第三方介入后的责任划分3.1第三方介入的责任第三方介入并不改变甲乙双方在合同中的权利义务。第三方介入时，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的权利义务。第三方仅在其介入的范围内承担相应的责任。3.2甲乙双方的责任甲乙双方应对第三方的介入行为负责，并确保第三方按合同约定履行其义务。如第三方未按合同约定履行义务，甲乙双方应承担相应的责任。3.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方之间的关系，应由各方自行明确。如第三方与甲乙双方之间存在合同关系，甲乙双方应承担第三方未履行合同责任。第四条第三方介入的权益保护4.1第三方介入的权益第三方根据本合同介入时，有权获得合同约定的权益。第三方应按照合同约定履行其义务，并承担相应的责任。4.2第三方介入的权益保障甲乙双方应保障第三方的合法权益，如第三方在履行合同过程中受到损失，甲乙双方应承担相应的赔偿责任。第五条第三方介入的责任限额5.1第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额应由甲乙双方在合同中约定。责任限额包括但不限于第三方介入的范围、责任承担的方式等。5.2第三方介入的责任承担第三方介入时，如发生违约、侵权等行为，第三方应承担相应的责任。甲乙双方可根据合同约定，要求第三方承担违约金、损害赔偿等责任。5.3第三方介入的责任限制第三方介入的责任限制应由甲乙双方在合同中约定。责任限制包括但不限于第三方介入的责任范围、责任限制的方式等。第六条第三方介入的争议解决6.1第三方介入的争议解决第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方介入的仲裁或诉讼第三方介入的争议解决的地点为【】，人民法院为合同签订地人民法院。6.3第三方介入的争议解决时间限制第三方介入引起的争议，如双方在争议发生之日起【】天内协商解决；协商不成的，任何一方均有权在争议发生之日起【】天内向人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1第三方介入的合同变更合同变更的条件与程序详见附件《合同变更条款》。7.2第三方介入的合同解除合同解除的条件与程序详见附件《合同解除条款》。7.3第三方介入的合同变更与解除后的处理合同变更与解除后，双方应按照附件《合同解除条款》的约定处理剩余的权利义务。第八条第三方介入的保密条款8.1第三方介入的保密信息第三方介入的保密信息包括第三方知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。具体保密信息范围与内容详见附件《保密条款》。8.2第三方介入的保密责任第三方应遵守保密规定，不得泄露保密信息。双方均有权对保密信息的保护情况进行检查。8.3第三方介入的保密信息泄露处理第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务分包范围与内容附件1.1施工图纸1.2施工方案1.3技术要求2.分包劳务的价格与支付附件2.1劳务分包价格清单2.2价格调整与变更协议2.3支付方式与支付时间表3.分包劳务的质量与标准附件3.1质量要求与标准3.2质量检查与验收记录3.3质量问题处理与责任划分协议4.分包劳务的安全责任附件4.1安全管理责任与措施4.2安全检查与事故处理记录4.3安全事故责任划分协议5.分包劳务的工期与进度附件5.1工期计划与进度表5.2工期调整与变更协议5.3工期延误处理与责任划分协议6.分包劳务的违约责任附件6.1违约行为清单6.2违约责任条款6.3违约损失赔偿协议7.分包劳务的争议解决附件7.1争议解决方式与程序7.2仲裁或诉讼协议7.3争议解决时间限制协议8.分包劳务的合同变更与解除附件8.1合同变更条件与程序8.2合同解除条件与程序8.3合同变更与解除后的权利义务处理协议9.分包劳务的保密条款附件9.1保密信息范围与内容9.2保密责任落实与检查9.3保密信息泄露处理协议10.分包劳务的知识产权保护附件10.1知识产权保护范围与内容10.2知识产权侵权责任划分10.3知识产权维权程序与方式11.分包劳务的不可抗力附件11.1不可抗力认定与证明11.2不可抗力影响与处理11.3不可抗力事件后的权利义务处理协议12.分包劳务的合同主体信息附件12.1合同主体资质与证明文件12.2联系人及联系方式12.3合同主体信息变更协议13.分包劳务的合同签订与生效附件14.1合同签订程序与时间14.2合同生效条件与时间14.