建筑总包协议书

建筑总包协议书合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的建筑施工企业，愿意承担该工程项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，订立本建筑总包协议书。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同主体2.1甲方指派__________为甲方项目负责人，负责本项目的一切事宜。2.2乙方指派__________为乙方项目负责人，负责本项目的一切事宜。三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。3.3合同价格一经确定，除非甲方书面同意，乙方不得以任何理由提出调整合同价格的要求。四、合同工期4.1合同约定的工期为__________天。4.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。五、质量标准5.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格标准为：__________5.3乙方应对施工过程中的质量问题负责修复，并承担由此产生的费用。六、付款方式及进度6.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例进行付款。6.2付款进度为：__________6.3乙方应提供合法的发票，以便甲方进行报销和付款。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成施工任务的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。7.2乙方施工质量不符合约定标准的，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。7.3甲方未按照约定付款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。八、争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕全部合同价款后失效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.主要材料及设备的技术参数和采购合同4.工程量清单及报价单5.施工合同的审批文件和许可证6.施工过程中的变更协议7.工程验收标准和验收报告8.付款凭证和履约证书二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成施工任务。2.工程质量不符合标准：乙方施工质量不符合约定标准。3.付款延误：甲方未按照约定付款。4.擅自变更：未经双方协商一致，乙方擅自变更工程内容或设计。5.擅自转包：乙方未经甲方同意，将合同项下的部分或全部工作转包给第三方。6.违反法律法规：乙方在施工过程中违反相关法律法规。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同项下的工程项目业主。2.乙方：指承担合同项下施工任务的建筑施工企业。3.工期：指合同约定的完成施工任务的时间。4.工程质量：指工程满足规定使用功能和质量标准的情况。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按约定时间付款的一方应支付的逾期利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，并明确各阶段的完成时间。如有延误，及时协商调整。2.工程质量问题：加强质量监督和检查，发现问题及时整改。3.付款问题：双方明确付款的时间和比例，并按时履行付款义务。4.变更事项：任何一方提出变更需求，应书面通知对方，并协商一致。5.法律问题：遵守相关法律法规，如有法律纠纷，通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.建筑工程