2024年水电工程施工协议格式

2024年水电工程施工协议标准格式版A版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备验收7.施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.知识产权8.1专利和著作权8.2保密条款9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约金计算10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1不可抗力12.2广告宣传12.3附则13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单14.签署页14.1发包人签署14.2承包人签署14.3见证人签署第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年水电工程施工项目1.2工程地点：具体地理位置1.3工程规模：工程总装机容量、主要建筑物、工程总投资等1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、调试工程等。第二条合同主体2.1发包人：指具有工程发包主体资格的企业或机构，具体名称和地址见附件。2.2承包人：具有工程承包资格的企业，具体名称和地址见附件。第三条合同价格3.2价格调整：由于不可抗力或政策调整等原因导致工程造价发生变化的，双方可按合同约定的价格调整条款进行调整。3.3支付方式：合同总价分为【】个支付阶段，每个支付阶段的支付比例和支付时间见附件。第四条工程进度4.1施工期限：工程预计开工日期至工程竣工日期，具体日期见附件。4.2工程进度计划：承包人应按照发包人要求的时间节点和工程进度计划完成工程，具体计划见附件。4.3延期违约金：如承包人原因导致工程延期，应支付延期违约金，具体金额和计算方式见附件。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量争议解决：如发生质量争议，双方应协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人应按照合同约定的质量和数量供应工程所需材料，具体要求见附件。6.2设备供应：承包人应按照合同约定的型号、质量和数量供应工程所需设备，具体要求见附件。6.3材料设备验收：发包人有权对承包人供应的材料设备进行验收，验收不合格的，承包人应负责更换或修复。第八条知识产权8.1专利和著作权：工程设计、施工、设备材料等涉及的专利和著作权，归【】方所有。8.2保密条款：双方应对工程过程中的商业秘密和技术秘密予以保密，具体保密内容和期限见附件。第九条违约责任9.1承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件。9.2发包人违约：如发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件，应承担违约责任，具体违约金计算方式见附件。9.3违约金计算：违约金计算方式见附件。第十条争议解决10.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向工程所在地的调解机构申请调解。10.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。10.4法律途径：如仲裁不成，可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应以书面形式签订变更协议。11.3合同终止：合同终止条件见附件。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。12.2广告宣传：承包人不得在工程范围内进行任何形式的广告宣传活动。12.3附则：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条附件13.1工程设计文件：包括但不限于工程设计说明书、施工图纸等。13.2施工图纸：施工图纸及相关技术文件。13.3材料设备清单：工程所需材料设备清单及技术规格说明书。第十四条签署页14.1发包人签署：【发包人名称】【授权代表】【签字】【日期】14.2承包人签署：【承包人名称】【授权代表】【签字】【日期】14.3见证人签署：【见证人名称】【签字】【日期】第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件1.1工程设计说明书：详细描述工程的设计理念、设计方案、工程量清单等。1.2施工图纸：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等，详细展示工程各个部位的施工细节。附件二：施工图纸及相关技术文件2.1施工图纸：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等，详细展示工程各个部位的施工细节。2.2技术文件：包括施工方案、施工工艺、施工规范等，指导施工过程中的操作。附件三：材料设备清单3.1材料设备清单：详细列出工程所需的材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。3.2技术规格说明书：对清单中列出的材料和设备的技术规格、性能参数等进行详细说明。附件四：付款计划4.1付款计划：详细列出合同总价的分阶段付款比例和付款时间。附件五：工程进度计划5.1工程进度计划：明确各个施工阶段的时间节点和完成工程的具体日期。附件六：质量保证协议6.1质量保证协议：详细规定承包人对工程质量的承诺和保障措施。附件七：保密协议7.1保密协议：明确双方在合同履行过程中对商业秘密和技术秘密的保密义务。附件八：争议解决方式8.1争议解决方式：详细说明合同争议的解决途径和程序。附件九：不可抗力事件认定标准9.1不可抗力事件认定标准：明确不可抗力事件的定义和认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。2.发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件。3.承包人未按合同约定进行材料设备供应。4.发包人未按合同约定履行配合义务。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同约定的违约金计算方式进行计算。2.延期违约金：根据合同约定的延期违约金计算方式进行计算。3.质量违约责任：根据合同约定的质量保证协议进行认定。示例说明：如承包人未按合同约定完成工程，导致工程延期，应按照合同约定的延期违约金计算方式支付违约金。具体金额可根据合同约定的计算公式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约