2024年住宅给排水采暖工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年住宅给排水采暖工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3业主方主体第二条合同范围及内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围第三条合同价格3.1设计费用3.2施工费用3.3材料费用3.4价格调整机制第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误责任第五条设计要求及标准5.1设计文件要求5.2设计变更程序5.3设计质量标准第六条施工要求及标准6.1施工方案要求6.2施工质量标准6.3施工安全标准第七条材料供应及质量7.1材料供应责任7.2材料质量标准7.3材料验收程序第八条合同的履行与监督8.1合同履行监督机构8.2合同履行报告8.3合同履行验收第九条合同变更与解除9.1合同变更程序9.2合同解除条件9.3合同解除后的责任第十条违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3业主方违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决时间限制第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密信息范围13.2保密义务及期限13.3保密违约责任第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同解释权14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体1.2施工方主体1.3业主方主体第二条合同范围及内容2.1设计范围设计范围包括但不限于：给排水系统设计、采暖系统设计、相关工程图纸绘制、设计说明及施工图等。2.2施工范围施工范围包括但不限于：给排水系统施工、采暖系统施工、相关工程验收等。2.3材料供应范围材料供应范围包括但不限于：给排水材料、采暖材料、相关配件等。第三条合同价格3.1设计费用设计费用为：（金额），支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.2施工费用施工费用为：（金额），支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.3材料费用材料费用为：（金额），支付方式为：（支付方式，如银行转账、现金等）。3.4价格调整机制如遇市场行情变动，双方可协商调整价格，具体调整方式为：（调整方式）。第四条合同工期4.1设计工期设计工期为：（天数），自合同签订之日起计算。4.2施工工期施工工期为：（天数），自设计文件批准之日起计算。4.3工期延误责任如因设计方或施工方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任，具体责任划分由双方协商确定。第五条设计要求及标准5.1设计文件要求设计方应按照业主提供的需求文件，编制符合国家及行业标准的设计文件。5.2设计变更程序设计变更需经业主同意，变更后的设计文件应重新审批。5.3设计质量标准设计质量应满足国家及行业相关标准，确保工程安全、可靠、经济、环保。第六条施工要求及标准6.1施工方案要求施工方应根据设计文件，编制详细的施工方案，并报业主批准。6.2施工质量标准施工质量应满足国家及行业相关标准，确保工程安全、可靠、经济、环保。6.3施工安全标准施工方应严格按照国家及行业安全标准进行施工，确保施工现场安全。第七条材料供应及质量7.1材料供应责任施工方负责材料供应，并保证材料质量。7.2材料质量标准材料质量应满足国家及行业相关标准。7.3材料验收程序材料到达施工现场后，由业主方、设计方和施工方共同进行验收，确认合格后方可使用。第八条合同的履行与监督8.1合同履行监督机构合同履行过程中，由业主方、设计方和施工方共同组成监督机构，对合同履行情况进行监督。8.2合同履行报告各方应按照合同约定，定期向监督机构提交合同履行报告。8.3合同履行验收工程竣工后，由业主方、设计方和施工方共同进行合同履行验收。第九条合同变更与解除9.1合同变更程序合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除条件合同解除条件为：（具体解除条件，如一方违约、不可抗力等）。9.3合同解除后的责任合同解除后，各方应按照约定承担相应的责任。第十条违约责任10.1设计方违约责任设计方违约应承担：（违约责任，如赔偿金额、修复工程等）。10.2施工方违约责任施工方违约应承担：（违约责任，如赔偿金额、修复工程等）。10.3业主方违约责任业主方违约应承担：（违约责任，如赔偿金额、配合施工等）。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为：（仲裁或诉讼）。11.2争议解决机构争议解决机构为：（仲裁委员会或人民法院）。11.3争议解决时间限制争议解决时间限制为：（时间限制，如6个月）。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件合同生效条件为：（双方签字盖章、政府批准等）。12.2合同变更程序合同变更程序为：（各方协商、签订书面变更协议等）。12.3合同终止条件合同终止条件为：（工程竣工、验收合格等）。第十三条保密条款13.1保密信息范围保密信息范围为：（合同内容、技术秘密等）。13.2保密义务及期限各方应承担保密义务，保密期限为：（期限，如5年）。13.3保密违约责任保密违约方应承担：（违约责任，如赔偿金额、道歉等）。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用法律为：（中华人民共和国法律）。14.2合同解释权本合同的解释权归：（业主方或设计方和施工方共同拥有）。14.3合同附件本合同附件包括：（附件名称，如设计方案、施工图纸等）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外的，根据本合同约定参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方责任第三方根据本合同的约定，应承担相应的责任，并按照约定履行合同义务。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲方、乙方根据合同履行需要，共同选择合适的第三方。2.2第三方委托甲方、乙方与第三方签订委托协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方履行第三方按照委托协议的约定，参与合同履行过程。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利第三方根据本合同及委托协议的约定，享有合同约定的权利。3.2第三方义务第三方应按照合同约定和国家及行业相关标准，履行合同义务，确保合同履行质量。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因违约行为应承担的赔偿责任上限。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方违约行为的性质、损失程度等因素，由甲方、乙方和第三方协商确定。4.3第三方责任限额支付第三方应按照约定方式，承担不超过责任限额的赔偿责任。第五条第三方违约处理5.1第三方违约行为第三方违约行为指第三方未履行或未按约定履行合同义务。5.2第三方违约处理程序甲方、乙方根据合同约定，采取包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等方式处理第三方违约行为。5.3第三方违约责任第三方应按照合同约定和法律规定，承担违约责任。第六条第三方与甲方、乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方根据合同约定，相互履行合同义务，并承担相应责任。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方根据合同约定，相互履行合同义务，并承担相应责任。6.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方根据合同约定，相互履行合同义务，并承担相应责任。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入引起的变更因第三方介入导致合同内容发生变更的，各方应签订书面变更协议，明确变更内容。7.2第三方介入引起的合同解除如第三方严重违约，导致合同无法履行，甲方、乙方有权解除合同，并依法追究第三方的责任。第八条第三方介入的合同履行监督8.1第三方履行监督甲方、乙方对第三方的合同履行情况进行监督，确保合同履行质量。8.2第三方履行报告第三方按照甲方、乙方的要求，提交合同履行报告。8.3第三方履行验收甲方、乙方对第三方的合同履行成果进行验收，确认合格后予以接受。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入引起的争议因第三方介入引起的争议，按照本合同争议解决方式进行解决。9.2第三方作为争议方第三方作为争议方时，按照本合同争议解决方式进行解决。第十条第三方介入的违约责任10.1第三方违约责任第三方违约应承担合同约定的违约责任。10.2第三方违约与甲方、乙方关系第三方违约导致甲方、乙方损失的，甲方、乙方有权向第三方追偿。第十一条第三方介入的保密条款11.1第三方保密信息第三方根据合同约定，承担保密义务，保密信息范围、保密期限和违约责任按照本合同保密条款执行。11.2第三方保密违约第三方违反保密义务的，应承担违约责任。第十二条第三方介入的其他条款12.1法律适用第三方介入的本合同适用法律为：（中华人民共和国法律）。12.2合同解释权第三方介入的本合同解释权归：（甲方、乙方或第三方）。12.3合同附件第三方介入的本合同附件包括：（附件名称，如设计方案、施工图纸等）。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案附件二：施工图纸附件三：材料供应清单附件四：工程质量标准附件五：安全施工标准附件六：合同履行报告附件七：设计变更记录附件八：施工进度计划附件九：验收合格证书附件十：保密协议附件十一：委托协议附件十二：第三方资质证明附件十三：政府批准文件附件十四：其他相关文件说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.设计方未按约定时间提交设计文件，或设计文件不符合国家及行业标准。2.施工方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合设计文件要求。3.材料供应方未按约定时间提供材料，或提供的材料质量不符合标准。4.各方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误。5.各方未按约定履行合同义务，导致工程质量问题。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约行为导致的直接经济损失。2.违约方应承担因违约行为导致的间接经济损失。3.违约方应承担因违约行为导致的工期延误。4.违约方应承担因违约行为导致的合同解除。示例说明：假设施工方未按约定时间完成施工，导致工程进度延误，施工方应承担因工期延误导致的直接经济损失，如人工费、设备租赁费等。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同中的甲方、乙方和第三方。2.设计范围：指根据本合同约定，设计方应完成的工程设计内