工程挡墙合同模板

工程挡墙合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于：

一、发包方为（具体项目名称），需建设工程挡墙，现将工程挡墙建设事宜与承包方协商一致，特签订本合同。

二、本合同内容如下：

1.工程概况

（1）工程名称：（具体项目名称）

（2）工程地点：（具体地址）

（3）工程规模：（具体工程量）

（4）工程期限：（具体开始和结束时间）

2.工程质量标准

（1）符合国家及行业相关质量标准；

（2）满足发包方设计要求；

（3）达到合同约定的质量标准。

3.工程造价

（1）工程总造价：（具体金额）

（2）工程结算方式：按实际完成工程量结算；

（3）付款方式：按进度付款，具体付款比例及时间另行约定。

4.工程进度

（1）工程进度安排：按合同约定的时间节点完成工程；

（2）工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，每延误一天，应向发包方支付（具体金额）元违约金。

5.权利义务

（1）发包方义务：

①按照合同约定提供施工场地、设备、材料等；

②负责工程款的支付；

③负责工程质量监督；

④负责工程验收。

②承包方义务：

①按照合同约定完成工程；

②保证工程质量；

③按时提交工程进度报告；

④负责施工现场的安全、文明施工。

6.违约责任

（1）发包方违约责任：

①未按时支付工程款，应向承包方支付（具体金额）元违约金；

②未按时提供施工场地、设备、材料等，每延误一天，应向承包方支付（具体金额）元违约金。

（2）承包方违约责任：

①未按时完成工程，每延误一天，应向发包方支付（具体金额）元违约金；

②工程质量不达标，每发生一次，应向发包方支付（具体金额）元违约金。

7.争议解决

（1）双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

（2）协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（具体期限）。

9.附件

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工程合同签订协议；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方主体（以下简称“第三方”）：

鉴于：

一、发包方为（具体项目名称），需建设工程挡墙，鉴于第三方在技术、资金、管理等方面具有优势，为保障工程质量和进度，提高发包方的投资回报，现决定引入第三方参与工程的建设与管理。

二、本合同内容如下：

1.工程概况

（1）工程名称：（具体项目名称）

（2）工程地点：（具体地址）

（3）工程规模：（具体工程量）

（4）工程期限：（具体开始和结束时间）

2.第三方责任

（1）第三方负责对承包方的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

（2）第三方负责协调工程进度，确保工程按合同约定的时间节点完成。

（3）第三方负责对工程进行验收，并出具验收报告。

3.甲方权益

（1）甲方享有工程项目的所有权、使用权和处置权。

（2）甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，并提出整改意见。

（3）甲方有权要求承包方和第三方在工程中履行各自的义务，并承担相应的责任。

4.承包方责任

（1）承包方负责按照合同约定，按照甲方要求，完成工程挡墙的建设。

（2）承包方负责确保工程质量，对因自身原因造成的质量问题承担全部责任。

（3）承包方负责按照合同约定的进度完成工程，对因自身原因造成的工期延误承担违约责任。

5.甲方权利

（1）甲方有权要求第三方对工程进行定期检查，确保工程质量和进度。

（2）甲方有权要求第三方对工程进度、质量进行评估，并提出改进建议。

（3）甲方有权要求第三方对工程中的重大变更进行审核，确保变更符合合同约定。

6.乙方违约及限制条款

（1）承包方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付（具体金额）元违约金。

（2）承包方提供的材料、设备不符合合同约定，导致工程质量问题，承包方应承担全部责任。

（3）承包方在施工过程中，若发生安全事故，承包方应承担全部责任。

7.第三方责任

（1）第三方未按合同约定对工程进行监督，导致工程质量不达标，第三方应承担相应的责任。

（2）第三方未按合同约定对工程进度进行协调，导致工期延误，第三方应承担相应的责任。

（3）第三方在验收过程中，若发现工程质量问题，第三方应要求承包方进行整改。

8.争议解决

（1）双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

（2）协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（具体期限）。

10.附件

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工程合同签订协议；

（4）其他相关文件。

11.总结

第三方介入的意义和目的：

引入第三方主体，旨在借助其技术、资金、管理等方面的优势，提高工程质量和进度，降低发包方的风险，确保项目的顺利实施。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，拥有工程项目的所有权、使用权和处置权，主导工程的建设与管理，有利于保障甲方权益，提高投资回报。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

第三方（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“项目业主”）：

乙方（以下简称“施工单位”）：

第三方主体（以下简称“监理单位”）：

鉴于：

一、项目业主拟建设（具体项目名称），需委托施工单位进行施工，为保障施工质量和进度，确保工程顺利完成，现决定引入监理单位对施工过程进行监督管理。

二、本合同内容如下：

1.工程概况

（1）工程名称：（具体项目名称）

（2）工程地点：（具体地址）

（3）工程规模：（具体工程量）

（4）工程期限：（具体开始和结束时间）

2.监理单位责任

（1）监理单位负责对施工单位的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

（2）监理单位负责审查施工单位的施工方案、进度计划，并提出改进建议。

（3）监理单位负责对施工单位的材料、设备进行检验，确保其符合工程要求。

3.施工单位权益

（1）施工单位享有按照合同约定进行施工的权利，不受监理单位不合理干预。

（2）施工单位有权要求监理单位对施工过程中的合理要求予以支持。

（3）施工单位有权在施工过程中，对监理单位的监督工作提出意见和建议。

4.施工单位权利

（1）施工单位有权要求监理单位按照合同约定进行监理，对监理单位的监理工作质量进行监督。

（2）施工单位有权要求监理单位对施工过程中的重大变更进行审核，确保变更符合合同约定。

（3）施工单位有权要求监理单位对施工过程中的问题进行及时处理，避免影响施工进度。

5.甲方违约及限制条款

（1）项目业主未按时支付工程款，每延误一天，应向施工单位支付（具体金额）元违约金。

（2）项目业主未按时提供施工场地、设备、材料等，每延误一天，应向施工单位支付（具体金额）元违约金。

（3）项目业主在施工过程中，若因自身原因导致施工单位遭受损失，应承担相应责任。

6.监理单位责任

（1）监理单位未按合同约定对施工单位的施工过程进行监督，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的责任。

（2）监理单位未按合同约定对施工单位的施工进度进行协调，导致工期延误，监理单位应承担相应的责任。

（3）监理单位在验收过程中，若发现工程质量问题，监理单位应要求施工单位进行整改。

7.争议解决

（1）双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

（2）协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（具体期限）。

9.附件

（1）工程图纸；

（2）工程量清单；

（3）工程合同签订协议；

（4）其他相关文件