2024年室内装饰分包协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年室内装饰分包协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的关系第二条工作范围与内容2.1乙方的工作范围2.2乙方的工作内容2.3乙方的工作标准和要求第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与时间3.3价款调整的条件和方式第四条工期与进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误的违约责任第五条材料与设备5.1乙方提供的材料和设备5.2甲方提供的材料和设备5.3材料和设备的质量标准第六条质量与验收6.1工程质量标准6.2验收程序与时间6.3质量问题的处理第七条安全与环保7.1乙方应遵守的安全规定7.2乙方应遵守的环保规定7.3安全事故的处理第八条变更与解除8.1合同变更的条件和程序8.2合同解除的条件和程序8.3变更和解除的违约责任第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约赔偿方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁委员会第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条其他条款13.1通知与送达13.2不可抗力13.3附则第十四条合同附件14.1附件列表14.2附件内容说明14.3附件的补充说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址：甲方全称为某某室内装饰有限公司，地址为某市某区某路某号。1.2乙方名称及地址：乙方全称为某某室内装饰分包有限公司，地址为某市某区某路某号。1.3甲方与乙方之间的关系：甲方作为工程业主，乙方作为分包商，双方签订本合同，约定乙方承担甲方委托的室内装饰工程。第二条工作范围与内容2.1乙方的工作范围：本合同约定的工作范围包括但不限于设计、采购、施工、验收等室内装饰工程的全部或部分工作。2.2乙方的工作内容：乙方应按照甲方的要求，完成室内装饰工程的设计和施工，包括但不限于墙面、地面、天花板的装修，家具的安装，电气设备的布线等。2.3乙方的工作标准和要求：乙方应按照甲方的要求和合同约定的标准进行工作，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第三条合同价格与支付3.1合同总价：本合同约定的工程总价为人民币万元整（大写：人民币万元整），币种为人民币。3.2支付方式与时间：甲方按照乙方实际完成工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式为银行转账，具体支付时间由甲方根据工程进度确定。3.3价款调整的条件和方式：如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，导致工程价款发生变动，双方可协商调整合同价款，并以书面形式确认。第四条工期与进度4.1合同工期：本工程的合同工期为个月，自乙方正式开工之日起算。4.2施工进度计划：乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方批准。4.3工期延误的违约责任：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价款的0.5%。第五条材料与设备5.1乙方提供的材料和设备：乙方应按照甲方的要求，提供符合设计和质量标准的材料和设备。5.2甲方提供的材料和设备：甲方应按照乙方的要求，提供符合设计和质量标准的材料和设备。5.3材料和设备的质量标准：乙方应保证提供的材料和设备符合国家相关法律法规和行业标准，并有权要求甲方提供的材料和设备进行质量检验。第六条质量与验收6.1工程质量标准：本工程的工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。6.2验收程序与时间：工程完成后，乙方应按照甲方的要求，进行自检和整改，并向甲方提交工程验收申请。甲方应在收到申请后个工作日内组织验收。6.3质量问题的处理：如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。如再次验收不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第八条变更与解除8.1合同变更的条件和程序：合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要变更合同内容的，可书面提出变更请求，经双方协商一致后签署补充协议，并报原合同审批机关备案。8.2合同解除的条件和程序：合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，需要解除合同的，可书面提出解除请求，经双方协商一致后签署解除协议，并报原合同审批机关备案。8.3变更和解除的违约责任：如因一方违约导致合同变更或解除，违约方应承担相应的违约责任，并支付给对方因此造成的损失。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方如未按合同约定履行义务，应承担乙方由此造成的损失。9.2乙方违约责任：乙方如未按合同约定履行义务，应承担甲方由此造成的损失。9.3违约赔偿方式：违约方应按照合同约定或实际损失金额向守约方支付违约金。违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价款的0.5%。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院：本合同争议的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。10.3仲裁委员会：如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会为仲裁委员会。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更条件：合同变更须经双方协商一致，并以书面形式确认。11.3合同解除条件：合同解除须经双方协商一致，并以书面形式确认。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。12.2保密期限：双方对对方的商业秘密和技术秘密承担保密义务，保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止之日起五年。12.3违约保密条款：如一方违反保密义务，泄露对方的商业秘密和技术秘密，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十三条其他条款13.1通知与送达：双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达地址为合同中双方约定的地址。13.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.3附则：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件14.1附件列表：附件一：工程设计方案；附件二：施工图纸；附件三：材料设备清单；附件四：验收标准和方法等。14.2附件内容说明：附件一、二、三、四等详细说明了本合同约定的工程设计、施工、材料设备及验收等相关内容。14.3附件的补充说明：如附件内容与合同有冲突，以附件为准。附件需经双方确认后方可生效。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义和条件15.1第三方介入的定义：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同工程的其他各方，包括但不限于设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、监理单位、检测机构等。15.2.1第三方与甲方或乙方有合同关系或法律关系；15.2.2第三方的工作或服务与本合同工程直接相关；15.2.3甲乙双方同意第三方介入，并在合同中明确第三方的工作范围和责任。第十六条第三方介入的协调与管理16.2甲乙双方应负责第三方的工作安排、进度控制、质量监督等管理工作。16.3甲乙双方应对第三方的工作结果承担责任，第三方不直接向甲方或乙方负责。第十七条第三方介入的责任和义务17.1第三方应按照甲乙双方的要求，完成约定的工作，并保证工作质量符合相关法律法规和行业标准。17.2第三方应遵守合同约定的工作时间、安全规定、环保规定等。17.3第三方应对因其原因导致的工程损失、质量问题等承担责任。第十八条第三方介入的赔偿责任18.1第三方因违约、过失等原因导致工程损失、质量问题等，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方赔偿责任的限额：如合同中有明确约定第三方赔偿限额的，按约定执行；如无明确约定，第三方赔偿责任限额为第三方分包合同价的2倍。第十九条第三方介入的争议解决19.1第三方与甲方或乙方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2第三方与甲方或乙方之间的争议，不涉及甲乙双方之间的合同权利和义务。第二十条第三方介入的合同变更与解除20.1第三方合同的变更与解除，应遵循原合同的约定，并报甲方和乙方备案。20.2第三方合同的变更与解除，不影响甲乙双方之间的合同权利和义务。第二十一条第三方介入的保密条款21.1第三方应遵守甲乙双方的保密义务，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。21.2第三方保密义务的期限，自第三方介入之日起算，至合同解除或终止之日起五年。第二十二条第三方介入的其他条款22.1第三方应遵守合同约定的通知与送达规定。22.2第三方应遵守合同约定的不可抗力条款。22.3本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十三条第三方介入的附件23.1附件列表：附件五：第三方合同；附件六：第三方的工作计划和进度表；附件七：第三方的质量保证书等。23.2附件内容说明：附件五、六、七等详细说明了第三方的合同内容、工作计划、进度安排、质量保证等相关内容。23.3附件的补充说明：如附件内容与合同有冲突，以附件为准。附件需经甲乙双方和第三方确认后方可生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计方案附件二：施工图纸附件三：材料设备清单附件四：验收标准和方法附件五：第三方合同附件六：第三方的工作计划和进度表附件七：第三方的质量保证书附件一：工程设计方案本附件详细说明了工程的设计要求、设计风格、设计元素等，是乙方进行施工的依据。附件二：施工图纸本附件详细展示了施工的具体布局、施工细节、施工步骤等，是乙方进行施工的指导文件。附件三：材料设备清单本附件详细列出了工程所需的所有材料和设备，包括材料和设备的名称、品牌、型号、数量等，是乙方进行采购和施工的依据。附件四：验收标准和方法本附件详细规定了工程的验收标准和方法，包括工程的质量要求、验收程序、验收时间等，是甲方进行工程验收的依据。附件五：第三方合同本附件是甲乙双方与第三方签订的合同，详细说明了第三方的工作范围、工作内容、工作标准等，是甲乙双方与第三方进行协调和管理的依据。附件六：第三方的工作计划和进度表本附件详细列出了第三方的工作计划和进度表，包括工作的开始时间、结束时间、工作步骤等，是甲乙双方进行监督和协调的依据。附件七：第三方的质量保证书本附件是第三方对工程质量的保证，包括质量的标准、保证的时间等，是甲乙双方对第三方工作进行质量控制的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成工程。3.乙方提供的材料和设备不符合约定的质量标准。4.第三方未按约定完成工作。违约的责任认定标准：1.违约方应承担因违约产生的损失。2.违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。3.违约方的赔偿责任限额为合同总价款的20%。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；如乙方未按约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.