自建房坡屋顶合同

自建房坡屋顶合同合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同目的1.1合同目的概述本合同旨在明确甲乙双方在坡屋顶自建房项目中的各自责任与义务，确保项目能够按计划顺利进行，保证工程质量与安全。1.2建设内容本合同涉及的工程为坡屋顶自建房的设计与施工，具体内容包括土建部分的施工，屋顶的结构设计与搭建，以及相关的基础设施建设。1.3项目规划与要求甲方要求乙方按照提供的设计方案与施工标准进行施工，确保屋顶的坡度、强度、排水系统等符合甲方的要求，并通过相关部门的审核。第二条合同期限与进度2.1工程期限本工程计划从签订合同之日起，乙方应在____个月内完成所有施工工作，并保证屋顶及相关设施在规定时间内验收合格。2.2进度安排乙方应按甲方要求的进度完成工程，并确保每个阶段的验收能够顺利进行。甲方可根据进度情况进行合理调整，但乙方不得延误工期。2.3工期延误与责任若因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应的责任，并按合同约定赔偿甲方损失。工期延误的情况应提前通知甲方，并提供合理解释。第三条工程质量与验收3.1质量标准乙方应按照国家相关建筑规范以及甲方提供的设计方案进行施工，确保坡屋顶的结构稳定性，防水性及美观度，达到合同要求的标准。3.2验收程序工程完工后，甲方可派遣专业人员对工程进行验收，确保其符合设计要求及国家安全规范。若发现不符合要求，乙方应在规定时间内整改。3.3质量保证期自验收合格之日起，乙方需提供____年质量保证期。在此期间，若发生质量问题，乙方应负责免费修复。第四条费用与支付方式4.1工程总费用本合同涉及的工程总费用为人民币__________元（大写：_____________________），包括设计、材料、施工等所有费用。4.2支付方式甲方应按照合同约定的进度，分期支付费用。具体支付安排为：①预付款：签订合同后支付总费用的______%；②中期款：工程完成____%时支付总费用的______%；③尾款：验收合格后支付剩余费用的______%。4.3费用调整如因特殊原因（如设计变更、材料价格上涨等）导致费用变动，双方应友好协商，并通过书面形式确认调整内容。未经甲方同意，乙方不得擅自调整费用。第五条双方责任5.1甲方责任①提供准确的设计方案与施工要求，并及时向乙方传达相关信息；②负责提供施工场地，并确保场地符合施工条件；③按照约定的时间和方式支付工程款项；④负责项目验收，并在验收合格后支付尾款。5.2乙方责任①按照设计方案和施工标准进行施工，确保工程质量；②负责工程进度管理，按期完成施工任务；③按照甲方要求提供相关施工报告与材料清单；④在工程期间保持施工现场的整洁与安全。5.3不可抗力双方同意，若由于不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误或工程，双方应通过协商解决问题，并调整合同内容。第六条保密条款6.1保密义务双方均承认并同意，合同期间及合同终止后，对彼此所涉及的商业秘密、设计图纸、施工方案等应保密。未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方。6.2保密范围本条款所述的保密内容包括但不限于：设计方案、施工图纸、材料清单、成本预算、工程进度等信息。6.3违约责任若一方违反保密义务，需赔偿对方因此造成的所有经济损失，并承担法律责任。保密义务持续有效，直至双方另行书面约定解除。第七条争议解决7.1争议解决方式双方如发生合同争议，应通过友好协商解决。如协商无法解决，双方同意将争议提交至合同签订地有管辖权的法院进行处理。7.2管辖法院本合同的争议由_______________________法院管辖，双方同意服从该法院的判决。第八条其他条款8.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。8.2合同的修改与补充本合同的任何修改或补充，