2024年商业店铺装修契约

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商业店铺装修契约本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（店铺所有者）名称及联系方式1.2乙方（装修公司）名称及联系方式第二条装修范围与内容2.1装修范围2.2装修内容2.3装修风格与设计第三条装修费用3.1装修预算3.2付款方式3.3付款时间第四条装修工期4.1工期起始时间4.2工期结束时间4.3工期延误的处理第五条装修质量与标准5.1装修质量5.2验收标准5.3保修期限第六条变更与解除合同6.1合同变更6.2合同解除第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁费用第九条保密条款9.1保密内容9.2泄露后果第十条法律适用与管辖10.1法律适用10.2合同争议管辖法院第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1甲方提供的材料与设备12.2乙方施工人员管理与培训12.3安全生产与环保要求第十三条附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3付款凭证第十四条签署日期14.1甲方签字（盖章）14.2乙方签字（盖章）第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（店铺所有者）名称：×××，联系方式：×××××××××。1.2乙方（装修公司）名称：×××装修有限公司，联系方式：×××××××××。第二条装修范围与内容2.1装修范围：本合同适用于甲方店铺的内部装修，包括店铺的前台、营业区、办公区、仓库等区域。2.2装修内容：包括但不限于墙面翻新、地面铺设、天花板维修、水电改造、家具采购及安装、照明系统改造等。2.3装修风格与设计：乙方应根据甲方的需求和店铺特点，提供专业的装修设计方案，甲乙双方确认后执行。第三条装修费用3.1装修预算：经双方确认的装修预算为人民币××万元整（大写：人民币××万元整）。3.2付款方式：甲方分期向乙方支付装修费用，具体付款方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付装修预算的30%作为预付款；（2）装修工程进度达到50%时，甲方支付装修预算的30%；（3）装修工程进度达到100%时，甲方支付装修预算的20%。3.3付款时间：按照本合同约定的付款方式，甲方应在约定的时间内向乙方支付相应的装修费用。第四条装修工期4.1工期起始时间：本合同约定的装修工程起始时间为××年××月××日。4.2工期结束时间：本合同约定的装修工程结束时间为××年××月××日。4.3工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同金额的1%作为违约金；如甲方原因导致工期延误，双方协商解决。第五条装修质量与标准5.1装修质量：乙方应按照约定的装修内容和标准进行施工，确保装修质量符合国家相关法律法规及行业标准。5.2验收标准：装修工程结束后，甲方应组织验收，乙方予以配合。如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改到位，直至达到验收标准。5.3保修期限：自验收合格之日起，乙方对装修工程提供××年的免费保修服务。第六条变更与解除合同6.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，甲乙双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。6.2合同解除：在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方协商解除合同；双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，并经双方盖章确认。第八条违约责任8.1甲方违约责任：如甲方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿乙方因此造成的其他损失。8.2乙方违约责任：如乙方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿甲方因此造成的其他损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为××市。9.3仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十条法律适用与管辖10.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2合同争议管辖法院：如双方发生诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。11.2合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，甲乙双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。（1）合同约定的装修工程全部完成，甲乙双方验收合格；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）法律规定或双方约定的其他终止条件。第十二条其他条款12.1甲方提供的材料与设备：甲方应按照乙方提供的材料清单，提供所需的装修材料和设备，并确保材料和设备的质量符合合同约定的标准。12.2乙方施工人员管理与培训：乙方应加强对施工人员的管理，确保施工人员具备相应的技能和资质，并对施工人员进行安全教育和培训。12.3安全生产与环保要求：乙方在施工过程中，应严格遵守国家关于安全生产和环保的相关法律法规，确保施工安全环保。第十三条附件13.1装修设计方案：详见附件一，乙方向甲方提供的装修设计方案。13.2装修材料清单：详见附件二，乙方向甲方提供的装修材料清单。13.3付款凭证：详见附件三，甲方向乙方支付装修费用的凭证。第十四条签署日期14.1甲方签字（盖章）：14.2乙方签字（盖章）：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、供应商、分包商、监理机构等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于提供材料、设备、技术支持、监理、分包施工等服务或行为。第二条第三方介入的程序与要求2.1第三方选择：甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质、能力和良好信誉。2.2第三方资质审查：甲方和乙方应对第三方进行资质审查，确保第三方符合国家相关法律法规及行业标准。2.3第三方介入协议：甲方、乙方与第三方签订介入协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及违约责任。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应按照介入协议的约定，提供合格的服务或产品，并确保服务或产品的质量、安全、环保等符合国家相关法律法规及行业标准。3.2第三方权益：第三方享有按照介入协议约定的权益，包括但不限于费用结算、支付、赔偿等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求提供服务或产品。4.2第三方与乙方：第三方应按照乙方的施工要求和技术标准进行施工或提供服务，并接受乙方的监督和管理。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：如第三方违反介入协议的约定，导致合同无法履行或造成甲方、乙方损失的，第三方应承担违约责任，向甲方、乙方支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿甲方、乙方因此造成的其他损失。5.2第三方违约责任限制：第三方对甲方、乙方的违约赔偿责任总额，不得超过第三方介入协议约定的赔偿限额。第六条第三方权益保障6.1第三方权益保障：甲方和乙方应共同保障第三方的合法权益，包括但不限于支付费用、赔偿损失等。6.2第三方权益争议解决：如第三方与甲方、乙方发生权益争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方退出与更换7.1第三方退出：如第三方因故不能继续履行介入协议，应提前通知甲方和乙方，并按照介入协议的约定办理退出手续。7.2第三方更换：如甲方、乙方认为第三方不符合要求或违约，有权要求更换第三方，并重新签订介入协议。第八条第三方资料与信息保密8.1第三方资料保密：甲方、乙方应对第三方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经第三方同意，不得泄露给其他方。8.2第三方信息保密：甲方、乙方不得将第三方提供的信息用于合同以外的用途，未经第三方同意，不得向其他方透露。第九条第三方与其他各方的关系9.1第三方与供应商：第三方如为供应商，应按照合同约定提供合格的材料或设备，并承担相应的质量责任。9.2第三方与分包商：第三方如为分包商，应按照乙方的要求进行施工，并接受乙方的管理和监督。9.3第三方与监理机构：第三方如为监理机构，应按照合同约定对施工过程进行监理，并承担相应的监理责任。第十条第三方介入的变更与解除10.1第三方介入变更：如合同履行过程中，甲方、乙方同意变更第三方的服务或产品，应签订书面变更协议，并经甲方、乙方、第三方共同盖章确认。10.2第三方介入解除：如合同履行过程中，甲方、乙方同意解除第三方介入，应签订书面解除协议，并经甲方、乙方、第三方共同盖章确认。第十一条第三方介入的违约责任限制11.1第三方违约责任限制：第三方对甲方、乙方的违约赔偿责任总额，不得超过第三方介入协议约定的赔偿限额。11.2第三方违约责任限制适用：本条款适用于第三方对甲方、乙方的一切违约行为。第十二条第三方介入的争议解决12.1第三方介入争议解决：如第三方与甲方、乙方发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条第三方介入的法律适用与管辖13.1第三方介入法律适用：本合同及第三方介入协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：装修设计方案详细要求和说明：装修设计方案应包括整体设计理念、设计图纸、材料清单、施工工艺等，需经甲方确认后方可施工。设计方案应满足功能需求、审美要求及安全标准。附件二：装修材料清单详细要求和说明：装修材料清单应详细列明材料名称、规格、型号、数量、质量标准等信息，甲方应按照清单提供材料，乙方应按照清单进行施工。附件三：付款凭证详细要求和说明：付款凭证应包括付款金额、付款时间、付款方式等详细信息，甲乙双方应妥善保管付款凭证以备查验。附件四：装修工程进度表详细要求和说明：装修工程进度表应明确列出各个阶段的完成时间及验收标准，甲方应根据进度表对工程进行监督和验收。附件五：安全生产与环保要求详细要求和说明：安全生产与环保要求应包括施工现场的安全防护措施、环保措施等，乙方应严格遵守国家关于安全生产和环保的相关法律法规。附件六：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务，以及违约责任。协议应经甲乙双方和第三方共同签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例说明：如甲方未按约定时间支付预付款，视为甲方违约，甲方应支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：示例说明：如乙方未按约定时间完成装修工程，视为乙方违约，乙方应支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：示例说明：如第三方提供的材料不符合合同约定的质量标准，视为第三方违约，第三方应承担违约责任，向甲方、乙方支付合同金额的10%作为违约金，并赔偿甲方、乙方因此造成的其他损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为