2024年冷库工程改造施工合同范本_第1页
2024年冷库工程改造施工合同范本_第2页
2024年冷库工程改造施工合同范本_第3页
2024年冷库工程改造施工合同范本_第4页
2024年冷库工程改造施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年冷库工程改造施工合同范本本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.合同主体2.1发包方2.2承包方3.工程内容3.1改造范围3.2施工内容3.3施工标准4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.施工期限5.1工期计划5.2延期规定5.3提前完成奖励6.施工质量6.1质量标准6.2质量监督6.3质量争议处理7.安全生产7.1安全责任7.2安全措施7.3安全事故处理8.材料设备8.1设备材料供应8.2质量要求8.3验收程序9.变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3违约赔偿11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律诉讼12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他约定13.1文物保护13.2环境保护13.3保密条款13.4知识产权保护14.附则14.1合同附件14.2合同份数14.3合同修改和补充第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年冷库工程改造施工项目1.2工程地点:市区街号1.3工程规模:新建冷库面积平方米,改造现有冷库面积平方米1.4工程预算:人民币万元(大写:拾万元整)第二条合同主体2.1发包方:名称:冷库有限公司地址:市区街号联系人:联系电话:2.2承包方:名称:建筑工程有限公司地址:市区街号联系人:联系电话:第三条工程内容3.1改造范围:现有冷库的制冷系统、供电系统、照明系统、排水系统及库房内部结构3.2施工内容:按照发包方提供的施工图纸和技术要求,完成改造范围内的施工任务3.3施工标准:按照国家和行业相关标准及规范进行施工,确保工程质量第四条合同价格4.1合同总价:人民币万元(大写:拾万元整)4.2价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方协商调整合同价格4.3支付方式:按照工程进度,分阶段支付工程款,具体支付比例和时间双方协商确定第五条施工期限5.1工期计划:自合同签订之日起至年月日竣工交付使用5.2延期规定:如因不可抗力因素导致工程延期,双方协商解决;如因承包方原因导致工程延期,按违约处理5.3提前完成奖励:如承包方提前完成工程,发包方给予适当奖励,具体奖励标准双方协商确定第六条施工质量6.1质量标准:达到国家验收标准,确保冷库设备运行稳定,安全可靠6.2质量监督:双方共同参与质量监督,发现问题及时整改6.3质量争议处理:如发生质量争议,双方协商解决;协商不成,按合同约定进行仲裁或诉讼第七条安全生产7.1安全责任:承包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员安全和设备完好7.2安全措施:承包方应按照施工现场安全管理规定,采取必要的安全防护措施7.3安全事故处理:如发生安全事故,承包方应立即报告发包方,并按照相关法律法规进行处理第八条材料设备8.1设备材料供应:承包方负责设备材料的采购、供应和质量控制,确保材料设备符合设计和规范要求。8.2质量要求:设备材料应符合国家或行业标准,具有产品质量证明文件。8.3验收程序:发包方对设备材料进行验收,不符合要求的材料设备,承包方应负责更换或修复。第九条变更与解除9.1变更条件:合同执行过程中,如发包方要求变更工程内容、规模、标准等,双方协商确定变更条件。9.2变更程序:变更内容需经双方协商一致,并以书面形式确认。9.3解除条件:合同执行过程中,如发生不可抗力等特殊情况,双方协商确定解除条件。9.4解除程序:解除合同应以书面形式进行,并办理相关手续。第十条违约责任10.1承包方违约:如承包方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,赔偿发包方因此造成的损失。10.2发包方违约:如发包方未按约定支付工程款,应承担违约责任,赔偿承包方因此造成的损失。10.3违约赔偿:违约方的赔偿金额应根据违约程度和损失程度确定,具体赔偿标准双方协商确定。第十一条争议解决11.1协商解决:合同执行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决。11.2调解解决:协商不成时,双方可向相关机构申请调解。11.3仲裁解决:调解不成时,双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。11.4法律诉讼:如仲裁不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序:合同变更应经双方协商一致,并以书面形式确认。12.3合同终止条件:合同执行完毕或合同解除时终止。第十三条其他约定13.1文物保护:施工过程中涉及文物保护,应遵守相关法律法规,采取保护措施。13.2环境保护:施工过程中应遵守环保法规,做好环境保护工作。13.3保密条款:双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.4知识产权保护:施工过程中涉及知识产权保护,双方应遵守相关法律法规。第十四条附则14.1合同附件:合同附件包括施工图纸、技术说明书、材料设备清单等。14.2合同份数:合同一式两份,双方各执一份。14.3合同修改和补充:合同执行过程中,如双方同意对合同进行修改或补充,应以书面形式签订补充协议。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入1.1定义:第三方介入是指在本合同执行过程中,除甲乙双方外,涉及到的其他单位或个人。1.2责任划分:第三方介入并不免除甲乙双方按照合同约定履行各自义务的责任。2.额外条款及说明2.1甲乙方在合同执行过程中,如需要第三方介入,应提前书面通知对方。2.2第三方介入需得到甲乙双方的书面同意,未经双方同意的第三方介入无效。2.3第三方介入的范围和内容,应在合同中明确说明,包括但不限于技术咨询、项目管理、质量监督等。2.4第三方介入的费用,由甲乙双方协商确定,并在合同中列明。2.5第三方介入的单位或个人,应具备相应的资质和能力,并承担相应的责任。3.第三方责任限额3.1第三方介入的单位或个人,应对其提供的服务或产品负责,并承担相应的责任。3.2第三方介入的单位或个人,应对其工作人员的行为负责,并承担相应的责任。3.3第三方介入的单位或个人,造成甲乙双方损失的,应予以赔偿。3.4第三方介入的单位或个人,对甲乙双方的责任限额,应由甲乙双方在合同中约定。4.第三方介入的变更和解除4.1第三方介入的变更,需经甲乙双方书面同意,并办理相关手续。4.2第三方介入的解除,需经甲乙双方书面同意,并办理相关手续。4.3第三方介入的变更或解除,不影响甲乙双方按照合同约定履行各自义务。5.第三方介入的争议解决5.1甲乙双方与第三方介入的争议,应通过友好协商解决。5.2如协商不成,甲乙双方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.其他约定6.1第三方介入的相关法律法规,甲乙双方应共同遵守。6.2第三方介入的信息,甲乙双方应保持沟通,确保合同的顺利执行。6.3第三方介入的保密条款,甲乙双方应严格遵守,未经对方同意,不得泄露。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸:包括冷库平面图、立面图、剖面图等,详细说明工程的设计要求和技术参数。2.技术说明书:详细描述冷库设备的技术性能、操作维护方法等。3.材料设备清单:列出所需材料的品牌、型号、数量、质量标准等信息。4.施工组织设计:包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。5.安全防护措施方案:详细说明施工过程中的安全防护措施和应急预案。6.环境保护措施方案:包括环境保护措施、废弃物处理方法等。7.质量保证书:承包方对工程质量的承诺和保证。8.验收标准和方法:明确工程验收的标准和程序。9.合同履行过程中产生的其他文件和资料。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约:违约行为:未能按照合同约定完成工程、工程质量不符合标准、延迟交付等。责任认定:承包方应承担违约责任,赔偿发包方因此造成的损失,包括但不限于工期延误、质量修复、额外费用等。示例说明:如承包方未能按约定时间完成工程,需支付违约金,具体金额根据合同约定和实际情况确定。2.发包方违约:违约行为:未能按照合同约定支付工程款、延迟支付、擅自变更设计等。责任认定:发包方应承担违约责任,赔偿承包方因此造成的损失,包括但不限于工期延误、额外费用、利润损失等。示例说明:如发包方延迟支付工程款,需支付延迟支付期间的利息,具体利率根据合同约定和银行同期贷款利率确定。3.第三方违约:违约行为:第三方未能按照合同约定提供服务或产品、质量不符合标准等。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此造成的损失,包括但不限于额外费用、工期延误、质量修复等。示例说明:如第三方提供的设备质量不合格,导致工程延误,第三方需承担修复设备的责任,并支付因此造成的额外费用。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论