2024年乡村道路拓宽工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年乡村道路拓宽工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工1.5合同第二条合同范围与工程内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条施工期限与延期4.1施工期限4.2延期申请4.3延期批准第五条施工标准与质量要求5.1施工标准5.2质量要求第六条施工安全与环境保护6.1施工安全6.2环境保护第七条违约责任与赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条合同的转让与分包10.1合同转让10.2分包规定第十一条保险11.1保险责任11.2保险办理第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效12.2合同终止12.3合同解除第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的语言版本14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.2承包方乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________1.3工程本合同所述的工程为2024年乡村道路拓宽工程，具体范围和地点如下：工程起点：__________工程终点：__________道路宽度：__________工程长度：__________1.4施工施工是指乙方根据本合同约定的工程范围、内容、标准和要求进行的各项施工活动，包括设计、采购、施工、验收等全过程。1.5合同本合同是指甲乙双方为完成上述工程，明确双方权利、义务和责任，依照法律法规签订的书面协议。第二条合同范围与工程内容2.1工程范围本合同范围内的工程包括：（1）道路拓宽施工；（2）路面结构施工；（3）交通设施施工；（4）排水设施施工；（5）绿化及环境保护设施施工。2.2工程内容本合同所述的工程内容包括：（1）道路拓宽工程的设计和施工；（2）路面结构的设计和施工；（3）交通设施的设计和施工；（4）排水设施的设计和施工；（5）绿化及环境保护设施的设计和施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式本合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的40%。3.3进度付款甲乙双方根据工程实际进度，按照合同约定的付款比例进行进度付款。3.4最终付款工程验收合格后，甲方在七个工作日内支付乙方合同总价款的40%。第四条施工期限与延期4.1施工期限本工程的施工期限为____个月，自开工之日起计算。4.2延期申请如乙方因不可抗力或其他特殊情况需要延期施工，应提前七个工作日向甲方提出书面延期申请，并说明延期原因和预计延期时间。4.3延期批准甲方应在收到乙方延期申请后七个工作日内予以批准或否决。如甲方批准延期，双方应就延期后的施工期限、付款等相关事项进行协商，并签订补充协议。第五条施工标准与质量要求5.1施工标准乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量要求本合同工程的质量要求如下：（1）道路拓宽工程：宽度、平整度、纵坡等指标应符合设计文件和规范要求；（2）路面结构工程：强度、厚度、抗滑等指标应符合设计文件和规范要求；（3）交通设施工程：信号灯、标志、标线等设施应符合设计文件和规范要求；（4）排水设施工程：排水能力、管道结构、接口处理等指标应符合设计文件和规范要求；（5）绿化及环境保护设施工程：绿化植物种类、配置、成活率等指标应符合设计文件和规范要求。第六条施工安全与环境保护6.1施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中人员伤亡和设备损失的最小化。6.2环境保护乙方应遵守国家环境保护法律法规，加强施工现场环境保护，确保施工过程中对周围环境的影响降到最低。具体措施包括但不限于：（1）施工过程中的废弃物、废水、废气等应进行妥善处理；（2）合理规划施工现场，尽量减少对周边环境的干扰；（3）施工结束后，乙方应按照甲方的要求对施工现场进行恢复和绿化。第八条争议解决8.1争议解决方式甲乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。8.3诉讼如双方不同意仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与解除9.1合同变更甲乙双方同意，合同的变更需书面协商一致，并经双方签字或盖章确认。变更后的内容取代原合同相应内容。9.2合同解除（1）双方同意解除合同，并书面确认；（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同；（3）一方严重违约，导致合同无法履行，另一方书面通知违约方解除合同；（4）合同约定的解除条件成就。第十条合同的转让与分包10.1合同转让未经对方书面同意，甲乙双方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。10.2分包规定乙方不得将本合同工程的全部或部分分包给第三方。如确需分包，须经甲方书面同意，并不得改变分包工程的内容、标准和质量要求。第十一条保险11.1保险责任乙方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险，并承担保险责任。11.2保险办理乙方应在工程开工前，向甲方提供保险生效证明。第十二条合同的生效、终止与解除12.1合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。12.2合同终止本合同在工程验收合格，乙方向甲方支付完毕合同价款后终止。12.3合同解除如本合同提前解除，甲乙双方应按照约定处理合同解除后的相关事项，包括但不限于工程善后、结算等。第十三条保密条款13.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的语言版本本合同一式两份，双方各执一份，两种语言版本具有同等法律效力。14.4附件本合同附件包括但不限于：（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）技术规范；（4）验收标准；（5）其他与本合同有关的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念第三方是指除甲乙双方外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方对合同的实施产生影响或参与合同的履行。1.2第三方介入的范围（1）工程设计、监理、检测等中介机构；（2）原材料、设备供应商；（3）施工分包商；（4）融资、担保等金融机构；（5）政府相关部门、社会公众等。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方协调甲乙双方应积极与第三方进行沟通、协调，确保第三方按照合同约定履行其职责，避免因第三方原因导致合同履行受阻。2.2第三方管理甲乙双方应对第三方进行合理管理，确保第三方按照合同约定完成相关工作，并对其行为承担相应的法律责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应在其职责范围内，对因其行为导致的合同履行问题承担责任。3.2责任限额第三方承担的责任限额以其合同金额为限。如第三方未按约定履行合同义务，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。第四条第三方违约处理4.1第三方违约如第三方未按约定履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。4.2违约处理甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。协商不成的，甲乙双方有权依法向第三方追偿。第五条第三方权益保护5.1第三方权益甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得侵犯第三方知识产权，不得擅自泄露第三方商业秘密。5.2权益保护如甲乙双方侵犯第三方权益，第三方有权依法要求甲乙双方承担侵权责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系独立于甲乙双方之间的合同关系。第三方对甲方的义务和责任，不影响其对乙方的义务和责任。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系独立于甲乙双方之间的合同关系。第三方对乙方的义务和责任，不影响其对甲方的义务和责任。第七条第三方介入的合同变更与解除7.1合同变更如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，并经第三方确认。7.2合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方有权解除合同。解除合同后，甲乙双方应按照约定处理合同解除后的相关事项。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。8.3诉讼如双方不同意仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保险9.1保险责任第三方应为其行为购买相应的保险，并承担保险责任。9.2保险办理第三方应在介入前，向甲乙双方提供保险生效证明。第十条第三方介入的保密条款10.1保密内容甲乙双方与第三方之间的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。第十一条第三方介入的其他条款11.1不可抗力第三方因不可抗力导致无法履行合同义务的，甲乙双方应协商解决。11.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的语言版本本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，三种语言版本具有同等法律效力。11.4附件本合同附件包括但不限于：（1）第三方与甲乙双方签订的合同副本；（2）第三方提供的保险生效证明；（3）其他与本合同有关的文件。第二部分：第三方介入第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细描述：本附件包括工程的设计图纸、技术规范、设计说明书等，用以指导工程的施工。附件二：施工图纸详细描述：本附件详细展示了工程的施工细节，包括工程布局、施工步骤、材料要求等。附件三：技术规范详细描述：本附件规定了工程施工的技术要求，包括材料标准、施工工艺、验收标准等。附件四：验收标准详细描述：本附件明确了工程验收的标准和流程，包括各项指标的检测方法和合格标准。附件五：施工进度计划详细描述：本附件详细列出了工程施工的进度安排，包括各阶段的工作内容和完成时间。附件六：工程量清单详细描述：本附件列出了工程所需的材料、设备及工程量，作为合同价款支付的依据。附件七：合同价款支付明细表详细描述：本附件详细说明了合同价款的支付时间和支付比例，以及支付的具体金额。附件八：保险证明文件详细描述：本附件包括了乙方为工程购买的保险的证明文件，以确保工程的保险覆盖。附件九：第三方合同副本详细描述：本附件包含了第三方与甲乙双方签订的合同副本，用以明确第三方的权利和义务。附件十：变更协议详细描述：本附件用于记录合同变更的内容和双方同意的变更协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款；2.乙方未按约定时间完成工程；3.乙方使用不符合合同约定的材料或工艺；4.第三方未按约定时间提供服务或产品；5.第三方提供的服务或产品不符合合同约定的质量标准。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致对方损失的责任；2.违约方应支付违约金，违约金的具体数额根据合同约定或双方协商确定；3.违约方在履行合同义务后，应承担合同约定的其他违约责任。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额为合同价款的2%。同时，甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，并承担因延期导致的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合