2024年专用护栏与防撞墙建设分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专用护栏与防撞墙建设分包合同本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2法律的适用1.3合同的生效2.分包工程描述2.1工程范围2.2工程量与质量标准2.3分包工程的交付3.分包人的义务3.1施工义务3.2人员与设备3.3质量控制3.4安全责任4.承包人的义务4.1支付义务4.2施工协调4.3工程变更4.4保险责任5.合同价格与支付5.1合同价格5.2预付款5.3进度付款5.4最终付款5.5价格调整6.工期与进度6.1工期计划6.2进度要求6.3工期延误7.违约责任7.1分包人的违约7.2承包人的违约8.争议解决8.1争议的解决方式8.2争议的提起时间9.合同的终止与解除9.1合同终止的条件9.2合同解除的程序10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3保密信息的例外11.一般条款11.1合同的修改11.2合同的转让11.3合同的继承11.4合同的解除12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的通知12.3不可抗力的后果13.合同的适用语言与法律13.1语言13.2法律14.争议的解决地点与法院14.1地点14.2法院第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释（1）“专用护栏与防撞墙建设分包合同”指本合同的全部内容；（2）“甲方”指合同中指明的项目负责人或其合法继承人；（3）“乙方”指合同中指明的分包人；（4）“工程”指专用护栏与防撞墙的建设项目，包括工程的设计、施工、验收、交付使用等全部工作；（5）“合同价款”指甲方按照本合同约定应支付给乙方的工程价款，包括工程预算总价和合同约定的其他费用；（6）“工程进度款”指甲方按照乙方的工程进度和质量，分阶段支付给乙方的合同价款；（7）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。1.2法律的适用本合同的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及解决合同争议的方式，均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。第二条分包工程描述2.1工程范围乙方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的内容和施工图纸、技术规范等要求，完成工程的施工。2.2工程量与质量标准乙方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的工程量和质量标准完成施工，确保工程质量符合相关法律法规和技术规范的要求。2.3分包工程的交付乙方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的时间和条件，向甲方交付完成的工程。第三条分包人的义务3.1施工义务乙方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的内容和施工图纸、技术规范等要求，按时完成工程的施工。3.2人员与设备乙方应具备合格的施工人员和技术人员，并保证施工设备的正常运行，确保工程的顺利进行。3.3质量控制乙方应建立完善的质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合相关法律法规和技术规范的要求。3.4安全责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。第四条承包人的义务4.1支付义务甲方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定，及时支付乙方的工程进度款和合同价款。4.2施工协调甲方应负责对施工现场的统一协调和管理，确保乙方的施工活动顺利进行。4.3工程变更甲方如需要对工程进行变更，应提前通知乙方，并按照专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定办理相关手续。4.4保险责任甲方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定，为工程购买相应的保险，并承担相应的保险费用。第五条合同价格与支付5.1合同价格本合同的合同价款为专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的价款，详见合同附件。5.2预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的预付款。5.3进度付款甲方应按照乙方的工程进度和质量，按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的比例和时间，向乙方支付工程进度款。5.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在确认后的七个工作日内向乙方支付剩余的合同价款。5.5价格调整本合同价款如需调整，应由甲乙双方协商确定，并签订补充协议。第六条工期与进度6.1工期计划乙方应按照专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的工期计划完成工程。6.2进度要求乙方应按照专用护栏与防撞墙第八条违约责任8.1乙方违约如乙方未能按照专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定完成工程，或工程质量不符合相关法律法规和技术规范的要求，乙方应承担相应的违约责任，具体违约责任由甲乙双方协商确定。8.2甲方违约如甲方未能按照专用护栏与防撞墙建设分包合同的约定及时支付工程进度款或合同价款，或未按约定提供施工协调等服务，甲方应承担相应的违约责任，具体违约责任由甲乙双方协商确定。第九条争议解决9.1争议的解决方式如甲乙双方在履行专用护栏与防撞墙建设分包合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2争议的提起时间甲乙双方应自争议发生之日起三十日内，向人民法院提起诉讼。第十条合同的终止与解除9.1合同终止的条件（1）专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的工程全部完成，并经验收合格；（2）甲乙双方协商一致解除本合同；（3）法律规定或专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的其他终止条件出现。9.2合同解除的程序如甲乙双方协商一致解除本合同，应签订解除协议，并按约定办理相关手续。第十一条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指本合同签订过程中以及合同履行过程中，甲乙双方相互泄露的、不为公众所知悉、能给甲乙双方带来经济利益、具有实用性并经甲乙双方书面确认的信息。10.2保密义务甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。10.3保密信息的例外（1）甲方公开发布的信息；（2）乙方公开发布的信息；（3）保密信息已成为公众领域的信息；（4）法院、仲裁机构、政府有关部门等根据法律、法规的规定，要求甲乙双方提供保密信息。第十二条一般条款11.1合同的修改本合同的修改应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。11.2合同的转让甲乙双方同意，除非专用护栏与防撞墙建设分包合同另有约定，本合同不得转让。11.3合同的继承本合同的权利义务依法继承。11.4合同的解除本合同的解除应按照第十条的约定办理。第十三条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的通知如甲乙双方因不可抗力导致不能履行或部分履行本合同，应及时通知对方，并说明不可抗力的情况和影响。12.3不可抗力的后果因不可抗力导致甲乙双方不能履行或部分履行本合同的，甲乙双方应根据不可抗力的影响，协商确定减轻或免除相应的违约责任。第十四条争议的解决地点与法院14.1地点本合同的争议解决地点为合同签订地。14.2法院如甲乙双方发生诉讼，应提交合同签订地人民法院审理。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或个人。15.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询公司、监测机构、验收机构等，以及与甲方和乙方无直接合同关系的其他法人、其他组织或个人。第十六条第三方介入的条件与程序16.1第三方介入条件第三方介入本合同的条件如下：（1）甲方和乙方同意第三方介入；（2）第三方具备介入所需的专业能力、资质和信誉；（3）第三方介入不违反相关法律法规；（4）第三方介入不损害甲方和乙方的合法权益。16.2第三方介入程序第三方介入本合同的程序如下：（1）甲方和乙方协商一致，决定第三方介入；（2）甲方和乙方与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务；（3）第三方按照协议约定，介入本合同相关事项；（4）甲方和乙方对第三方的工作进行监督和评价，确保第三方履行协议义务。第十七条第三方的主要责任与义务17.1第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求和相关法律法规，履行合同约定的职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。17.2第三方义务第三方应遵守甲乙双方的保密协议，保护甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。17.3第三方工作成果的归属第三方完成的工作成果，包括但不限于设计、施工、验收等，归甲方和乙方共同所有。第十八条第三方责任限额18.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方因其违约、过失或侵权行为，导致甲方和乙方损失的责任限制额度。18.2第三方责任限额的确定第三方责任限额的确定方式如下：（1）甲乙双方与第三方协商确定；（2）如甲乙双方与第三方无法协商一致，第三方责任限额不超过其合同金额的百分之一百；（3）第三方责任限额的确定，应符合相关法律法规的规定。18.3第三方责任限额的适用第三方责任限额适用于第三方介入的各项工作，包括但不限于设计、施工、验收等。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的独立性第三方与甲方、乙方均为独立的主体，第三方不对甲方、乙方承担除合同约定以外的任何责任。19.2第三方与甲乙方的协调19.3第三方与甲乙方的权益划分第三方依法享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。甲方和乙方应尊重第三方的合法权益。第二十条第三方介入后的合同变更20.1第三方介入导致合同变更的条件如第三方介入导致本合同内容发生变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。20.2第三方介入导致合同变更的程序甲乙双方与第三方协商一致后，应签订书面变更协议，明确变更的内容、范围、期限等。第二十一条第三方介入后的争议解决21.1第三方介入引起的争议解决方式如第三方介入引起争议，甲乙双方应协商解决；如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。21.2第三方介入引起的争议的提起时间甲乙双方应自争议发生之日起三十日内，向人民法院提起诉讼。第二十二条合同的继续履行与第三方介入如本合同在第三方介入后继续履行，甲乙双方应遵守本章节的约定，确保第三方能够顺利履行其合同义务。第二十三条第三方介入后的合同解除如甲乙双方协商一致解除本合同，且第三方已介入，甲方和乙方应与第三方协商一致，并按照本合同约定办理相关手续。第二十四条不可抗力事件中的第三方介入如不可抗力事件导致第三方无法履行或部分履行本合同，甲方和乙方应与第三方协商一致，根据不可抗力事件的影响，协商确定减轻或免除相应的违约责任。第二十五条第三方介入后的保密义务第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密，不得泄露给无关第三方。第二第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.专用护栏与防撞墙建设分包合同2.施工图纸和技术规范3.工程预算书4.预付款支付凭证5.工程进度款支付凭证6.工程验收报告7.合同变更协议8.解除协议9.第三方介入协议10.保密协议11.不可抗力事件证明12.第三方责任限额协议13.工程结算报告14.工程款支付凭证说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按时完成工程，或工程质量不符合相关法律法规和技术规范的要求。违约责任：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：乙方因自身原因导致工程延期，应向甲方支付延期违约金。2.甲方未能按照约定及时支付工程进度款或合同价款。违约责任：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：甲方未按照约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金。3.甲方未能按照约定提供施工协调等服务。违约责任：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：甲方未能提供施工协调，导致乙方无法正常施工，应向乙方支付违约金。4.乙方未能按照约定提供施工人员和技术人员，或未能保证施工设备的正常运行。违约责任：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：乙方因自身原因导致施工人员和技术人员不足，应向甲方支付违约金。5.乙方未能按照约定进行质量控制，导致工程质量不符合相关法律法规和技术规范的要求。违约责任：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：乙方未进行严格的质量控制，导致工程质量不符合要求，应向甲方支付违约金。6.乙方未能按照约定进行安全管理，导致工程施工安全事故。违约责任：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。示例：乙方未进行严格的安全管理，导致施工现场发生安全事故，应向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方签订的专用护栏与防撞墙建设分包合同，以及与第三方签订的相关协议。2.分包人：指乙方，承担专用护栏与防撞墙建设分包合同约定的施工任务。3.承包人：指甲方，负责支付乙方的工程款。4.工程：指专用护栏与防撞墙的建设项目，包括工程的设计、施工、验收、交付使用等全部工作。5.合同价款