2024简单建筑工程施工合同

合同编号：__________合同各方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于：1.业主为建设工程项目的实施主体，拥有该项目的所有权和决策权；2.承包商具备相关施工资质，愿意承担该项目的施工任务；第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后作为合同价款支付的依据。第三条合同工期3.1工程计划开工日期：____年__月__日。3.2工程计划竣工日期：____年__月__日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。第五条付款与结算5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方另行约定。5.2工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起____个工作日内支付乙方剩余工程款。5.3乙方开具符合国家规定的等值发票，甲方予以报销。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.5%×逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。8.2双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意不得泄露给第三方。8.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保提供的工程资料、设计文件等信息的准确性和完整性。解决办法：双方在合同签订前应进行详细的审查，必要时可聘请专业机构进行审核。3.工程质量标准的遵守和验收。解决办法：乙方应严格按照国家和行业的标准、规范进行施工，甲方有权组织验收，对不符合标准的工程要求乙方整改或返工。4.合同价款的支付和发票开具。解决办法：甲方按照工程进度支付工程款，乙方应及时开具等值发票，双方可约定支付时间和比例。5.违约金的计算和支付。解决办法：双方应严格遵守合同约定的违约金计算方式和支付时间，如有争议，可通过协商或法律途径解决。6.合同争议的解决。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中作为建设工程项目实施主体的当事人。2.乙方：指合同中承担施工任务的当事人。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总额。4.违约金：指合同一方违反合同约定时，应向对方支付的违约赔偿。5.工程验收：指工程完成后，由甲方组织的对工程质量、进度、安全等方面的检查和评定。6.合同履行：指合同双方按照合同约定完成各自义务的过程。7.法律效力：指合同对双方产生的法律约束力。8.管辖权：指法院对特定案件进行审理的权利。应用场合：1.本合同适用于甲方作为项目业主，乙方作为施工方的新建、改建、扩建等建筑工程施工项目。2.本合同适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，明确双方的权利和义务。3.本合同适用于工程质量、进度、安全等方面的约定。4.本合同适用于工程款的支付、违约责任等方面的约定。补充条款：1.如合同执行过程中发生不可抗力因素，导致工程延期，双方可协商调整工期。2.如合同执行过程中，甲方需对工程内容、规模等进行调整，双方可协商修改合同。3.如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方整改或返工，并承担相应费用。4.如乙方未按约定工期完成工程，甲方有权按约定向乙方追究违约金。5.如甲方未按约定时间支付工程款，乙方