2024年南京洁净室设计与施工合同_第1页
2024年南京洁净室设计与施工合同_第2页
2024年南京洁净室设计与施工合同_第3页
2024年南京洁净室设计与施工合同_第4页
2024年南京洁净室设计与施工合同_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年南京洁净室设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2洁净室的定义第二条设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.2施工质量标准第六条合同的履行与验收6.1设计与施工的履行6.2验收程序与标准第七条合同的变更与解除7.1变更程序7.2解除条件与后果第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.2赔偿责任第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条合同的生效、无效与终止11.1合同生效条件11.2合同无效条件11.3合同终止条件第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件第十四条联系方式与送达14.1联系方式14.2送达地址第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.1本合同甲方为南京洁净室科技有限公司,乙方为具有相应设计与施工资质的洁净室专业公司。1.1.2甲乙双方应按照中华人民共和国相关法律法规的规定,履行合同约定的权利与义务。1.2洁净室的定义1.2.1洁净室是指通过空气过滤、地面、墙面、天花的特殊处理,以及合理的气流组织,达到一定的洁净度要求的室内空间。1.2.2本合同所指洁净室的设计与施工,应符合国家及行业相关标准和要求。第二条设计与施工内容2.1设计内容2.1.1洁净室的整体设计,包括平面布局、立面设计、装饰设计、电气设计、自控设计、管道设计等。2.1.2洁净室的详细设计,包括洁净室内部装修材料选择、设备选型、洁净室空气处理方案、洁净室照明方案等。2.2施工内容2.2.1洁净室的施工,包括土建施工、装修施工、电气施工、自控施工、管道施工等。2.2.2洁净室施工应严格按照设计图纸和施工规范进行,确保工程质量。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.1.1本合同的设计与施工费用为人民币万元整(大写:人民币玖拾玖万元整),具体金额以双方最终确认的工程量清单为准。3.1.2合同价格不包括税金,税金按国家规定另行计算。3.2支付方式3.2.1甲方支付乙方合同款项,采取按工程进度分阶段支付的方式。3.2.2每阶段支付款项的支付比例和时间,由双方在合同附件中约定。3.3支付时间表3.3.1甲方应在合同签订后的七个工作日内,支付合同总价的30%作为预付款。3.3.2甲方应在每阶段工程完成后,支付该阶段工程款项的80%。3.3.3甲方应在合同约定的工程验收合格后七个工作日内,支付剩余的20%作为质保金。第四条设计与施工期限4.1设计期限4.1.1乙方应在合同签订后的20个工作日内,完成洁净室的整体设计。4.1.2乙方应在整体设计验收合格后的15个工作日内,完成洁净室的详细设计。4.2施工期限4.2.1乙方应在洁净室整体设计验收合格后的30个工作日内,完成洁净室的施工。4.2.2乙方应按照双方约定的施工进度计划进行施工,确保工程按期完成。第五条质量标准与要求5.1设计质量标准5.1.1乙方应按照国家及行业相关标准进行洁净室设计与施工,确保工程质量。5.1.2洁净室的设计与施工应满足甲方提出的技术要求和使用功能。5.2施工质量标准5.2.1乙方应严格按照洁净室设计与施工图纸进行施工,确保工程质量。5.2.2洁净室施工过程中,应严格执行国家及行业相关标准,确保工程质量。第六条合同的履行与验收6.1设计与施工的履行6.1.1乙方应按照合同约定,完成洁净室的设计与施工。6.1.2甲方应按照合同约定,支付乙方设计费与施工费。6.2验收程序与标准6.2.1洁净室的设计与施工完成后,甲乙双方应共同进行验收。6.2.2验收标准应按照国家及行业相关标准执行,必要时可邀请第三方专业机构进行验收。第七条合同的变更与解除7.1变更程序7.1.1合同履行过程中,如遇特殊情况需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。7.1.2变更协议应明确变更内容、变更价款及变更后的履行期限等事项。7.2解除条件与后果7.2.1在合同履行过程中,如甲乙双方协商一致,可以解除合同。7.2.2合同解除后,乙方应按照甲方要求,妥善处理与合同解除有关的善后事宜。7.2.3合同解除后,甲方应支付乙方已完成的工程价款,并按照约定支付第八条违约责任与赔偿8.1违约行为8.1.1甲方未按照合同约定支付设计费与施工费的,应按照迟延支付金额的千分之五支付违约金。8.1.2乙方未按照合同约定完成设计与施工的,应向甲方支付合同总价款的10%作为违约金。8.2赔偿责任8.2.1因乙方原因导致洁净室设计与施工不符合约定的,乙方应承担相应的赔偿责任。8.2.2因甲方原因导致洁净室设计与施工不符合约定的,甲方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决方式9.1协商解决9.1.1合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应通过友好协商的方式解决。9.1.2协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2调解解决9.2.1如双方同意,可以邀请第三方进行调解,调解不成的,双方仍可向人民法院提起诉讼。9.3仲裁解决9.3.1双方可以书面协议选择仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。9.4法律途径9.4.1如双方对仲裁裁决不服,或者仲裁委员会拒绝受理,可以向人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。10.1.2保密内容的具体范围和保密期限,由双方在合同附件中约定。10.2保密期限10.2.1乙方对甲方的保密内容应保密至合同解除或终止后的五年。10.2.2甲方对乙方的保密内容应保密至合同解除或终止后的五年。10.3违约保密条款10.3.1如乙方泄露了甲方的保密信息,甲方有权要求乙方停止违约行为,并支付违约金。10.3.2如甲方泄露了乙方的保密信息,乙方有权要求甲方停止违约行为,并支付违约金。第十一条合同的生效、无效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后,甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同无效条件11.2.1如本合同任何条款与中华人民共和国法律、法规相抵触,该条款无效。11.2.2如本合同任何条款损害国家利益、社会公共利益,该条款无效。11.3合同终止条件11.3.1合同履行完成后,合同自然终止。11.3.2合同解除或终止后,甲乙双方应按照合同约定处理与合同终止有关的善后事宜。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.1.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法院管辖。12.2争议解决12.2.1如双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。12.2.2如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1不可抗力13.1.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,甲乙双方应立即通知对方,并采取必要措施减少损失。13.1.2不可抗力的证明责任由遭受不可抗力影响的一方承担。13.2合同的转让13.2.1未经对方同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.2.2合同转让应签订书面协议,并报送对方备案。13.3附件13.3.1本合同的附件包括合同补充协议、工程量清单、技术规格书等。13.3.2附件与合同具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照附件约定履行合同。第十四条联系方式与送达14.1联系方式14.1.1甲乙双方应互相提供有效的联系方式第二部分:第三方介入后的修正引入第三方介入的条款15.1引入第三方的条件15.1.1当甲乙双方在合同履行过程中发生争议,且通过友好协商无法解决时,可以协商一致选择第三方介入协助解决。15.1.2第三方介入应包括但不限于中介机构、专业评估机构、行业专家等。15.2第三方介入的程序15.2.1甲乙双方应共同选择第三方,并签订书面协议,明确第三方的职责、权利和义务。15.2.2第三方应在了解争议情况后,提供公正、客观的评估和建议。15.2.3甲乙双方应认真考虑第三方的建议,并按照约定程序进行争议解决。第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲乙方的关系16.1.1第三方介入仅协助解决甲乙双方在合同履行过程中的争议,不改变甲乙双方的权利义务关系。16.1.2第三方不应参与甲乙方的合同履行,也不应影响甲乙方之间的合作关系。16.2第三方与合同双方的责任划分16.2.1第三方应尽其专业职责,提供客观、公正的评估和建议。16.2.2甲乙双方应对第三方的评估和建议予以尊重,但最终决策权仍在甲乙双方。16.2.3若因第三方原因导致争议无法解决或产生其他损失,第三方应承担相应责任。第三方责任限额的明确17.1第三方责任限额的确定17.1.1甲乙双方应在选择第三方时,明确第三方的责任限额,包括第三方承担的责任范围和赔偿限额。17.1.2第三方责任限额应在书面协议中予以明确,并报送甲乙双方备案。17.2第三方责任限额的调整17.2.1在第三方介入过程中,如发现第三方的责任限额需要调整,甲乙双方应协商一致,并及时签订书面协议进行修改。17.2.2第三方责任限额的调整不应影响甲乙双方的权利义务关系。17.3第三方责任限额的履行17.3.1第三方在介入过程中,应严格按照约定责任限额履行其职责。17.3.2甲乙双方应按照约定程序,对第三方的责任限额进行评估和调整。第三方介入后的争议解决18.1第三方介入后的争议解决18.1.1第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同约定的争议解决程序。18.1.2甲乙双方应充分尊重第三方的评估和建议,共同协商解决争议。18.2第三方介入后的法律适用与争议解决18.2.1第三方介入后的争议解决适用中华人民共和国法律。18.2.2第三方介入后的争议解决应在中华人民共和国法院管辖范围内进行。18.3第三方介入后的仲裁解决18.3.1如双方同意,可以邀请第三方进行调解,调解不成的,双方仍可向人民法院提起诉讼。18.3.2如双方选择仲裁解决,应共同选择仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:合同补充协议附件二:工程量清单附件三:技术规格书附件四:设计图纸附件五:施工图纸附件六:洁净室内部装修材料选择指南附件七:设备选型清单附件八:洁净室照明方案附件九:空气处理方案附件十:验收标准与程序附件十一:第三方介入协议附件十二:争议解决协议附件十三:保密协议附件十四:知识产权声明附件十五:合同履行时间表附件的详细要求和说明:1.合同补充协议:本附件详细说明了合同双方在履行合同过程中达成的补充性协议,包括合同的变更、终止条件、违约责任等内容。2.工程量清单:本附件列出了洁净室设计与施工的详细工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等。3.技术规格书:本附件详细描述了洁净室的设计技术规格,包括洁净室的等级、洁净室内部装修材料的选择、设备的技术参数等。4.设计图纸:本附件包含了洁净室的整体设计图纸和详细设计图纸,用于指导施工过程。5.施工图纸:本附件包含了洁净室的施工图纸,包括施工工艺、施工步骤、施工要求等内容。6.洁净室内部装修材料选择指南:本附件提供了洁净室内部装修材料的选择指南,包括各种材料的性能、用途、样品图片等。7.设备选型清单:本附件列出了洁净室所需的各种设备名称、型号、规格、数量和单价等信息。8.洁净室照明方案:本附件详细描述了洁净室的照明方案,包括照明的类型、亮度要求、安装位置等。9.空气处理方案:本附件详细描述了洁净室的空气处理方案,包括空气过滤、气流组织、空气压力等。10.验收标准与程序:本附件列出了洁净室设计与施工的验收标准与程序,包括验收的条件、验收的方法、验收的机构等。11.第三方介入协议:本附件详细描述了第三方介入的程序、第三方的职责、权利和义务等内容。12.争议解决协议:本附件详细描述了合同双方在发生争议时的解决方式,包括协商、调解、仲裁和诉讼等。13.保密协议:本附件详细描述了合同双方对保密信息的责任、保密期限和违约保密条款等内容。14.知识产权声明:本附件明确了合同双方对知识产权的保护责任,包括专利权、著作权、商标权等。15.合同履行时间表:本附件列出了洁净室设计与施工的详细时间表,包括各

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论