钢结构工程施工合同书

第第页钢结构工程施工合同书钢结构工程施工合同书施工合同书工程名称：年月日合同书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵奉并服从平等、本身乐意、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商全都，订立本合同。第一条工程名称工程名称：工程地方：第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款第二天起至年月日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数_日历天。第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》GB5020520**工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。第五条合同价款与支出一、合同价款：二、工程量加添：1、工程施工期间若发生设计更改或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商全都并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支出。三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为料子预付款；2、料子进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量加添）的95%4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。第六条发包人工作（1）发包人办理三通一平，使施工场合完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场合外接至施工现场半径30米内，并承当承包人施工发生的全部水电费；（2）确定水准点与座标掌控点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；（4）发包人按合同商定时间定时向承包人拨付足额工程款。第七条承包人工作（1）依据合同商定时间完成施工项目。工程质量应当实现协议书商定的质量标准；（2）向发包人供应工程进度计划及相应进度统计报表；（3）做好施工场合地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）遵守政府有关主管部门对施工场合交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承当由此发生的费用。第八条工期顺延因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。1、发包人未能协调准备好开工条件；2、发包人未能按商定日期支出工程预付款，进度款，致使施工不能正常进行；3、设计更改和工程量加添；4、一周内非承包人原因造成停电或累计超出8小时；5、不行抗力因素。第九条安全责任1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必需的安全防护措施，除掉事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。2、发包人应对其在施工场合的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承当相应责任及发生的费用。第十条工程竣工1、承包人必需依照合同书商定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工；2、因承包人原因不能依照合同书商定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承当违约责任。3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出看法视为竣工验收报告已被认可。4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承当责任。第十一条违约责任1、因承包人原因导致工程质量达不到商定的质量标准，承包人承当返工或采取加固措施发生的全部费用；2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人；3、发包人不按合同商定支出工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承当违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人；4、若发生本合同未商定事项，参照建设工程施工合同（GF19990201）通用条款协商解决；5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住地方在地人民法院起诉。第十二条合同生效合同订立时间：__年___月_____日合同订立地方：____发包人办公室_______本合同双方商定签字、盖章后生效。本合同一式四份，签字盖章有效。发包人：（签字、盖章）：承包人：（签字、盖章）委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：邮箱：邮箱：篇2:钢结构工程分包合同篇一：钢结构工程承包合同书钢结构工程承包合同书合同编号甲方（发包方）：乙方（承建方）：福建东日钢结构工程有限公司甲方现有钢结构工程委托给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方本着平等、公正、互利的原则，经双方协商全都签订本合同，以便双方共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地方：3、工程内容：4、工程形式：乙方包工包料（按甲方供应图纸施工）。二、技术规定：工程技术标准采用行业以及相关规范标准。三、合同金额：本工程总造价为人民币。本工程造价不含税，不含报建费及报价清单以外的其它一切附加费。四、付款方法：（一）合同签定后支出工程款的30%作为定金，工程款（二）钢结构料子进场后支出工程款的20%，工程款；（三）钢结构主骨架安装完成支出工程款20%，工程款；（四）钢结构彩瓦进场付工程款15%，工程款；（五）工程完工付工程款12%，工程款（六）余款3%为保质金，半年付清。五、双方责任：1、甲方责任：乙方进入施工现场之前应做施工场合的清理，平整以及施工人员用水用电的按驳点。协商周边各施工工作、帮忙看好场内的料子及工具，帮忙施工人员进入场合，按合同之相关规定及时支出乙方工程款，确保工程顺利进行，对乙方已完成的工程进行验收，如因甲方原因造成乙方施工停滞，则对乙方造成损失作合理、相应的弥补。2、乙方责任：按合同要求及时组织人员进场施工，自备电源线到甲方指定的电源接驳电箱，负责施工现场的安全生产及人员的生活起居等，以及施工所用的料子、施工设备，必需按甲方确认供应的施工图中所注明料子用料施工，不得擅自修改，定期保质完成合同工程，如发现质量问题必需返工让甲方满意为止，如因乙方原因造成甲方施工停滞，甲方有权做出相应惩罚处理。在半年质保期间无偿解决一切施工质量问题，保证甲方的正常使用，并长期免费供应技术服务。六、安全责任乙方进场后，要严格依照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承当。七、违约责任：合同自签定后如单方停止合同，由停止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失，并加罚违约金工程造价的10%。八、本合同经甲乙双方盖章及签字后生效，本合同一式二份，双方各执一份，依照为凭，工程完工付清工程款后自动生效。九、未尽事宜，甲、乙双方另行商讨。甲方：高州市金石矿业有限公司乙方：福建东日钢结构工程有限公司签约人：签约人：住址：20**年月日篇二：钢结构施工承包合同样本合同编号：__钢结构施工承包合同发包方：承包方：工程名称：签订时间：20**年11月27日签订地方：钢结构施工承包合同发包方：承包方：依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地方：三、承包范围和内容：基础施工及钢结构制作与安装工程。四、工程造价：壹佰零捌万元整第二条施工准备一、发包方：1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方供应具备施工条件的施工场合。2、帮忙承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐匿工程验收，办理中心工程交工签证手续，解决现场的技术问题等。4、按合同规定及时付款。二、承包方：1、负责办理应由承包方办理的各项手续。2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（GB5030020**）及《钢结构工程施工质量验收规范》（GB5020520**）、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG8120**）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，定期保质保量完成承包范围内的全部工程。3、工程竣工后向发包人供应两套竣工资料（包含调整后的施工图、隐匿工程记录和工程竣工验收备案所需备案料子）。7、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必需具有上岗证（合格证等）。第三条工程期限一、本工程自20**年12月5日开工至20**年1月15日止，共40天（日历天）。二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、发包方未在合同商定开工日期之前供应具备施工条件（通水、通电）的施工场合，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的料子、设备、产品或半产品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；3、发包方提出重点设计更改，致使设计方案变化或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；5、发包方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购料子差价款而影响施工；6、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条安全施工1、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承当由于管理不善造成的人员及资产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承当。2、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应供应抢救抢险的必需条件，帮忙处理事故。事故引发的费用由责任方承当。3、按工程及安全需要供应看管和警卫、维护和修理施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道相近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由甲方承当。4、在未腾空和连续使用的建筑物内施工的，应订立专用安全和防火措施，以确保建筑物内资产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承当相应费用。5、必需为本工程和参加本工程施工作业的人员上保险，在本工程施工过程中显现的安全事故和乙方施工人员的人身安全事故引发的费用和责任全部由乙方承当。6、布置专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理。7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程产品保护工作。8、负责施工场合的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。第五条工程质量一、本工程质量实现以下标准、规范的要求：1、《建设工程施工质量验收统一标准》（GB5030020**）；2、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB5020520**）；3、《钢结构设计规范》（GB5001720**）；4、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG8120**）5、国家、北京市相关法律法规、规范、标准；达合格等级。二、承包方必需严格依照施工图纸、说明文件和国家、北京市颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1、由承包方供应的紧要原材料子、设备、构配件、半产品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、隐匿工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；3、承包方应按质量验评标准对工程进行分部、分项的质量进行评定，并及时将工程质量评定结果送发包方。4、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。5、承包方供应的料子，必需附有产品合格证才略用于工程，发篇三：钢结构工程施工合同协议书钢结构工程施工合同协议书建设方：（以下简称甲方）承揽方：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。一、钢结构工程概况（1）工程名称：（2）工程地方：（3）工程范围和内容：本房为米檐高（4）建筑外包面积：平方米。（5）其它：外砖墙及底层基础由甲方自理。（6）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：（小写￥：）二、钢结构施工准备（一）甲方：（1）做好建筑红外线以外的“三通”，负责进场道路的维护和修理，保证施工料子能运实现场。（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包含水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场合平整，拆迁障碍物等工作及供应相应资料。（3）进场施工前，必需办理好建筑施工许可证及有关施工的一切手续。否则造成的一切责任由甲方承当。（二）乙方：（1）编制施工组织或设计施工方案，组织施工管理人员和料子、施工机械进场。三、钢结构工程期限（1）依据需要，商定工程总工期为天（日历天，以甲方预付款到帐之日起计算），20**年月日至20**年月日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。四、钢结构工程价款的支出与结算（1）本合同的总造价经双方商定后，任何一方不得擅自变化，但发生图纸更改或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。（2）本合同签订后，甲方须付预付款％计人民币料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的％计人民币元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的计人民币作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的民币元作为工程款，（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。（4）如甲方因未及时支出工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承当相应经济损失责任，并应向乙方支出拖欠金额的百分之三的违约金。（5）本合同造价结算方式：五、附则（1）本合同一式份，甲乙双方各执一份。（2）本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。（3）本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商全都后，可以签订增补协议，作为本合同的增补合同。附：甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人:电话：电话：本合同签订日期：年月日篇3:观光电梯工程钢结构制作安装承包合同观光电梯钢结构制作及安装承包合同甲方：乙方：兰州永康建材有限公司依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方“良友饭店观光电梯工程”项目的观光电梯井道钢结构及基础，幕墙、制作安装工程的相关事宜，为明确双方责任、保障双方权益，特签订本合同，以资双方共同遵守执行。一、承包范围及内容：位于良友饭店的观光电梯井道钢结构，幕墙、制作安装工程，总高度为：二、承包方式：包工不包料、包机械设备及全部工具、包工期、包管理、包质量、包安全。该工程承包后，不得转包，否则甲方有权单方停止合同。三、承包单价及付款方式：1、钢结构井道制作及幕墙、安装价格：人民币160000.00元。2、付款方式：主钢构料子进场付合同总造价40%，主钢构安装完工付合同总造价40%，整体完工付合同总造价17%，预留合同总造价3%为质保金，满一年后一次性付清。四、质量要求：由于本项目的观光电梯井道钢结构，幕墙的制作安装工程为原建筑设计图纸外的内容，乙方须按甲方的设计图纸施工，图纸为施工验收依据。按图施工，严格遵守操作规程及相关部门的电梯验收规范，如经监督站、监理单位、电梯公司及电梯验收部门检验发现质量问题，乙方须无条件返工，直到达标为止。五、工期要求：须在30日内全部制作安装完成。因不行抗力因素影响造成误工，工期顺延。六、甲方责任：1、负责供应施工现场的用水、用电及现场协调。2、办理该工程所需