极地钻探井施工合同样本_第1页
极地钻探井施工合同样本_第2页
极地钻探井施工合同样本_第3页
极地钻探井施工合同样本_第4页
极地钻探井施工合同样本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________极地钻探井施工合同地址:_______联系人:_______联系电话:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______第一条合同标的1.2乙方根据甲方的要求,提供钻探井施工服务,包括钻井、完井、试井等一系列工作。第二条合同价格2.1乙方提供的钻探井施工服务,合同价格为人民币_______元整(大写:_______元整),该价格包括但不限于钻井、完井、试井等各项费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条施工期限3.1乙方向甲方承诺,钻探井施工服务应在_______年_______月_______日前完成。3.2如因乙方原因导致施工延期,乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证钻探井施工质量。4.2钻探井施工完成后,甲方有权组织验收,如验收不合格,乙方应负责返工直至符合要求。第五条付款方式5.1甲方支付合同价款的方式如下:(1)合同签订后_______日内,甲方支付合同总价款的_______%;(2)钻探井施工完成后,经甲方验收合格,甲方支付合同总价款的_______%;(3)剩余的合同总价款,甲方应在验收合格后_______日内支付。5.2乙方开具合法的税务发票。第六条违约责任6.1乙方如未按照本合同约定的时间完成施工,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×_______%。6.2甲方如未按照本合同约定的时间支付合同价款,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×逾期天数×_______%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本合同约定的施工期限届满之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同主体:确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的实体,具备签订和履行合同的能力。2.合同内容:明确钻探井的地理位置、施工期限、质量标准、合同价格等关键条款,避免模糊不清导致纠纷。3.违约责任:约定明确的违约金计算方式,确保双方在违约时的权益得到保障。4.争议解决:选择合适的争议解决方式,如友好协商或法院诉讼,以节省成本和时间。5.合同签字:确保双方代表具有授权权限,合同签字后生效,双方按照约定履行合同义务。解决办法:1.双方协商:当合同履行过程中出现争议时,尝试友好协商,以达成双方都能接受的解决方案。2.法律途径:如协商无果,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼,通过法律程序解决争议。3.专业咨询:在签订合同前,可寻求专业律师的建议,确保合同的合法性和可执行性。4.合同履行:双方应严格按照合同约定的条款履行合同义务,确保施工进度和质量符合要求。关键词语的法律名词解释:1.独立法人资格:指依法设立,具有独立承担民事责任、享有民事权利能力的法人实体。2.合同履行:指双方按照合同约定完成各自义务的行为。3.违约金:指当一方未履行合同约定的义务时,按照约定向另一方支付的金钱赔偿。4.友好协商:指双方在平等、自愿的基础上,通过沟通、协商解决争议的方式。5.争议解决:指通过法律途径或协商等方式,解决合同履行过程中产生的分歧和纠纷。特殊应用场合:1.甲方为政府部门或国有企业,乙方为私营企业或国外企业。补充条款:考虑到甲方特殊身份,乙方应遵守国家相关法律法规,确保合同的合法性和合规性。同时,乙方应积极配合甲方的审计、监督等管理工作。2.甲方为环保敏感区域内的企业,乙方为钻探服务提供商。补充条款:乙方在施工过程中应严格遵守环保法规,采取有效措施保护生态环境,避免对周围环境造成污染。如发生环保事故,乙方应承担相应责任并配合政府相关部门处理。3.甲方为小规模企业,乙方为大型企业。补充条款:考虑到甲方资源有限,乙方在施工过程中应提供必要的技术支持和指导,协助甲方顺利完成钻探井施工。同时,乙方应给予甲方合理的价格优惠和支持。4.甲方为外国企业,乙方为中国企业。补充条款:双方应遵守国际惯例和中国的法律法规,尊重彼此的文化和商业习惯。如有语言障碍,双方可聘请翻译协助沟通。乙方应协助甲方办理相关手续,如签证、工作许可等。附件列表:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论