建设工程施工劳务分包合同范例

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条劳务分包范围2.1乙方负责提供本合同约定的劳务，包括但不限于_______等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成工程所需的全部施工任务。第三条合同价格3.1双方确认，本合同的劳务费用为人民币_______元（大写：___________________________元整）。3.2乙方完成工程后，甲方应按照本合同约定及时支付劳务费用。第四条合同的履行4.1乙方应按照甲方的要求，按时提供足够的劳务人员，确保工程的顺利进行。4.2乙方应保证其提供的劳务人员的素质和技能，不得使用不合格人员。4.3乙方应遵守国家的法律法规，不得从事违法活动。4.4甲方应按照本合同约定及时支付劳务费用，不得无故拖欠。第五条合同的变更和解除5.1任何一方要求变更或解除本合同，均应提前_______天书面通知对方。5.2因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商变更或解除本合同。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同劳务费用的_______%。6.2乙方未按约定完成工程，甲方有权扣除相应的劳务费用。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且劳务费用支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以方便双方查找和引用。2.甲方信息：准确填写甲方的全称、地址、联系人等信息，确保合同的有效性。3.乙方信息：准确填写乙方的全称、地址、联系人等信息，确保合同的有效性。4.工程概况：详细描述工程的基本情况，包括工程名称、地点、规模和内容等。5.劳务分包范围：明确约定乙方应提供的劳务范围，包括工作内容、数量等。6.合同价格：明确约定劳务费用，包括金额和支付方式等。7.合同履行：约定双方在合同履行过程中的权利和义务，包括劳务人员的素质和技能要求、遵守法律法规等。8.合同变更和解除：明确约定合同变更和解除的条件和程序。9.违约责任：约定违约行为的处理方式，包括违约金的比例和支付方式等。10.争议解决：明确约定争议解决的方式和地点，包括友好协商和诉讼等。解决办法：1.当双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指当一方违反合同约定时，应向对方支付的违约赔偿金。3.劳务费用：指乙方为完成工程所需的全部施工任务所应得的报酬。4.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。5.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。特殊应用场合：1.工程项目的紧急维修：当工程项目出现紧急情况需要立即修复时，双方需协商确定加班费用和工期延误等问题。补充条款：双方同意，在工程项目的紧急维修情况下，乙方应立即组织人员按照甲方的要求进行修复，甲方应支付乙方加班费用和因工期延误产生的相关费用。2.工程项目的设计变更：当工程项目在施工过程中出现设计变更时，双方需协商确定变更费用和工期调整等问题。补充条款：双方同意，在工程项目的施工过程中如出现设计变更，应立即进行协商，并根据变更内容调整合同价款和工期。乙方应按照甲方的要求进行施工，甲方应支付乙方因设计变更产生的额外费用。3.工程项目的竣工验收：当工程项目完成后，双方需协商确定验收标准、验收时间和验收结果等问题。补充条款：双方同意，工程项目的竣工验收应按照国家标准和行业规定进行。甲方应组织验收小组在合同约定的时间内对乙方完成的工程进行验收，乙方应提供相关资料和协助验收。如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至达到验收标准。附件列