建设工程施工劳务合同书_第1页
建设工程施工劳务合同书_第2页
建设工程施工劳务合同书_第3页
建设工程施工劳务合同书_第4页
建设工程施工劳务合同书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工劳务事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程内容:_______1.5工程质量标准:_______二、劳务范围及要求2.1乙方同意按照甲方的要求,提供相应的施工劳务,包括:_______2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工,保证工程质量符合合同约定的标准。2.3乙方应按照约定的时间节点完成施工任务,不得延误。2.4乙方应承担自身施工过程中发生的安全事故及损失,并负责工程成品保护。三、劳务费用及支付3.1乙方向甲方提供的施工劳务费用为_______元(大写:_______元整)。3.2甲方应按照双方约定的进度支付乙方劳务费用,具体支付方式如下:(1)预付款:甲方在合同签订后_______日内支付乙方劳务费用的_______%;(2)进度款:甲方在乙方完成约定的施工进度后支付乙方劳务费用的_______%;(3)尾款:甲方在工程验收合格后支付乙方劳务费用的_______%。3.3甲方支付乙方劳务费用时,应提供正规发票。四、工期及违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付甲方违约金,违约金为合同总价的_______%。4.2甲方如未按约定时间支付进度款,乙方有权暂停施工。如甲方逾期支付,甲方应支付乙方逾期付款违约金,违约金为应付款项的_______%。五、保密条款5.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.双方在签订合同前应充分了解对方的主体资格、信誉等情况,确保合同合法有效。2.明确工程范围、质量标准、工期等关键条款,避免因误解导致的合同纠纷。3.注意保管好合同及相关文件,确保双方的权利和义务有据可查。4.在履行合同过程中,严格按照约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行。5.遇到争议时,尝试友好协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:是指调整建筑活动过程中各方主体之间权利义务关系的法律规范总称。3.施工劳务:指在建筑施工过程中,提供各种施工操作服务,如土建、安装、装修等。4.工期:指合同约定的完成工程的时间,通常以天、周、月为单位。5.违约金:指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。6.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。7.争议解决:指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷的过程。特殊应用场合及补充条款:1.场合:工程项目涉及专业技术,需要乙方提供专业技术支持。补充条款:甲方应确保乙方向甲方提供的专业技术支持符合行业标准和合同约定,确保工程质量。2.场合:工程项目地处偏远地区,物资供应不便。补充条款:乙方应提前评估物资供应情况,确保工程所需材料、设备等能够及时供应,避免工期延误。3.场合:工程项目受天气影响较大,可能导致工期延误。补充条款:乙方应制定合理的施工计划,提前预留天气影响的时间,确保工程按时完成。如因天气原因导致工期延误,双方可协商调整工期。4.场合:工程项目涉及周边居民利益,可能引发纠纷。补充条款:乙方应与周边居民保持良好沟通,协调相关事宜,确保工程顺利进行。如因乙方原因导致纠纷,乙方应承担相应责任。5.场合:工程项目需进行夜间施工,可能影响周边居民休息。补充条款:乙方应尽量减少夜间施工,确保施工过程中不影响周边居民正常生活。如必须进行夜间施工,乙方应提前通知甲方,并由甲方协调周边居民。附件列表:1.工程图纸2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论