版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________甲方(委托人):_______乙方(承包人):_______一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:详见附件《装修工程内容清单》。1.4工程预算:双方确认的工程预算为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。1.5工程工期:双方确认的工程工期为_______天。自工程开工之日起算,至工程竣工交付之日止。二、甲方义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸及有关技术资料。2.2甲方应按约定时间、数额向乙方支付工程进度款及尾款。2.3甲方应负责办理工程所需的各种审批手续,并承担相关费用。2.4甲方应保证乙方施工人员的人身安全及施工顺利进行。2.5甲方应提供施工场地,确保乙方按时进场施工。三、乙方义务3.1乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及有关技术资料进行施工,并确保工程质量、安全、进度符合约定要求。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、施工规范和标准进行施工,确保工程质量。3.3乙方应承担因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等一切责任。3.4乙方应做好施工现场的清洁、保卫工作,保证施工场地安全。3.5乙方应接受甲方及有关部门的检查、监督和指导。四、工程价款及支付方式4.1双方确认的工程预算为最终结算价,如有增减项,按照约定的增减项方式计算。4.2甲方按照工程进度,分阶段向乙方支付工程进度款。具体支付时间及数额详见附件《工程进度款支付计划》。4.3工程竣工验收合格后,甲方应在验收合格之日起_______日内向乙方支付尾款。五、工程质量及验收5.1工程质量应符合国家及地方有关法律法规、施工规范和标准的要求。5.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行,最终验收在工程竣工后进行。5.3初步验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内整改到位。最终验收不合格的,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担相应费用。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间、数额支付工程进度款及尾款的,应支付违约金,违约金为应付款额的_______%。6.2乙方未按照约定时间完成工程的,应支付违约金,违约金为工程预算的_______%。6.3乙方工程质量不符合约定要求的,应承担整改费用及因此造成的损失。七、争议解决本合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工交付之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.确保合同中的甲方和乙方信息准确无误,包括名称、地址、联系方式等。2.工程设计文件、施工图纸及有关技术资料应完整并提供给乙方,以保证施工顺利进行。3.甲方应按照约定的时间和数额支付工程进度款及尾款,避免逾期支付导致的违约金。4.乙方应严格按照设计文件和标准进行施工,确保工程质量和安全。5.双方应按照约定的时间进行工程验收,确保工程达到预期质量标准。6.注意违约责任条款,如甲方逾期支付、乙方延期交付等情况下的违约金计算。7.双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院起诉。解决办法:1.双方签订合同时,仔细阅读合同条款,确保对工程内容、价款、工期、质量等方面的要求有清晰的理解。2.在合同中明确约定违约金的比例,以便在违约情况下计算违约金。3.在施工过程中,双方应定期沟通,及时解决出现的问题,确保工程顺利进行。4.在工程验收环节,严格按照约定标准进行验收,对不合格的部分要求乙方进行整改。5.如有争议,尝试友好协商解决,如协商不成,可依法向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:是指调整建筑活动过程中各方当事人之间权利义务关系的法律规范总称。3.工程进度款:是指甲方按照工程进度,分阶段向乙方支付的工程款项。4.尾款:是指工程竣工验收合格后,甲方应支付给乙方的剩余工程款项。5.违约金:是指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。6.工程验收:是指对施工完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评估和确认。7.争议解决:是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决合同履行过程中产生的纠纷。特殊应用场合:1.甲方为政府部门或公共机构,乙方为私营企业:甲方应确保乙方的合法权益,如支付工程进度款,及时办理审批手续等。2.甲方为房地产开发商,乙方为装修公司:考虑到开发商的项目周期较长,可适当调整工程进度款支付计划,以保证乙方资金流动性。3.甲方为个人,乙方为个体工商户或家庭装修队:双方应充分沟通,确保甲乙双方对工程质量、预算、工期等方面的要求有清晰的理解。4.工程涉及特殊材料或工艺:甲方应提前告知乙方特殊材料或工艺的要求,以便乙方做好相应的准备。5.工程在施工过程中出现不可抗力因素,如自然灾害、社会动荡等:双方应协商确定工程延期、费用调整等事宜。补充条款:1.甲方为政府部门或公共机构,乙方为私营企业时,甲方应确保乙方的合法权益,如支付工程进度款,及时办理审批手续等。2.甲方为房地产开发商,乙方为装修公司时,考虑到开发商的项目周期较长,可适当调整工程进度款支付计划,以保证乙方资金流动性。3.甲方为个人,乙方为个体工商户或家庭装修队时,双方应充分沟通,确保甲乙双方对工程质量、预算、工期等方面的要求有清晰的理解。4.工程涉及特殊材料或工艺时,甲方应提前告知乙方特殊材料或工艺的要求,以便乙方做好相应的准备。5.工程在施工过程中出现不可抗力因素,如自然灾害、社会动荡等,双方应协商确定工程延期、费用调整
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二四年度版权购买合同:某影视公司购买某导演的电影剧本版权2篇
- 常州市2024年度二手房买卖过户费用合同
- 二零二四年版权许可协议:音乐作品的批量使用与分发
- 2024年度电子商务店铺客户服务合作协议2篇
- 电视剧导演聘请及薪酬协议(二零二四年度)
- 2024年度旅游服务合同担保协议
- 2024年度石油钻采设备电焊维修合同2篇
- 大学勤工助学协议书(2篇)
- 和叛逆孩子协议书(2篇)
- 二零二四年度技术开发合作:人工智能语音识别系统研发与授权合同
- 真菌性脓毒症诊治对策
- 纺织非遗:让世界读懂中国之美智慧树知到答案章节测试2023年天津工业大学
- GB/T 8905-2012六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
- GB/T 4854.6-2014声学校准测听设备的基准零级第6部分:短时程测试信号的基准听阈
- GA/T 1073-2013生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇的顶空-气相色谱检验方法
- FZ/T 62033-2016超细纤维毛巾
- 小学数学六年级上册《用百分数解决问题》(新人教版)课件
- 14《故都的秋》课件29张 高中语文统编版必修上册第七单元
- 临床医师甲乳外科进修总结
- 压力性损伤的预防
- 隧道施工现场通用检查表
评论
0/150
提交评论