版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
个人购房合同格式合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同的构成与效力1.3遵守法律法规1.4合同的签订与生效第二章房屋基本信息2.1房屋位置与性质2.2房屋面积与结构2.3房屋所有权与使用权第三章购房人信息3.1购房人身份证明3.2购房人的权利与义务第四章房屋价格与支付方式4.1房屋总价与付款方式4.2定金与首付款4.3贷款事宜4.4支付时间与支付对象第五章交付与验收5.1交付时间与地点5.2交付条件与程序5.3验收与争议解决第六章质量与保修6.1房屋质量标准6.2质量问题与保修责任第七章所有权转移与过户7.1所有权转移的条件与程序7.2过户事宜第八章违约责任8.1购房人的违约责任8.2开发商的违约责任第九章争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼或仲裁地点与法院第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章通知与送达11.1通知方式与送达地址第十二章税费与费用12.1购房税费12.2其他相关费用第十三章附加条款13.1特殊情况的处理13.2其他需要约定的内容第十四章合同的签署14.1签署时间与地点14.2签署人身份证明与授权书14.3合同附件合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的“开发商”指的是_______,营业执照号码为_______,地址为_______。1.1.3本合同中的“购房人”指的是_______,身份证号码为_______,地址为_______。1.2合同的构成与效力1.2.1本合同由、附件及补充协议组成,附件和补充协议为本合同不可分割的部分。1.2.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,对双方具有法律约束力。1.3遵守法律法规1.3.1双方应遵守中华人民共和国相关法律法规,不得违反国家政策。1.4合同的签订与生效1.4.1本合同由双方协商一致签订,自合同签订之日起_______日内,双方应按照本合同约定履行各自的权利义务。第二章房屋基本信息2.1房屋位置与性质2.1.1房屋位于_______,土地使用权证号/不动产权证号为_______。2.1.2房屋性质为_______,建筑规模为_______平方米,建筑结构为_______。2.2房屋面积与结构2.2.1房屋的建筑面积为_______平方米,套内建筑面积为_______平方米。2.2.2房屋的结构、设备、设施等应符合_______标准。2.3房屋所有权与使用权2.3.1开发商保证房屋的所有权清晰,无任何权属纠纷。2.3.2购房人自签订合同之日起,拥有购买房屋的所有权和使用权。第三章购房人信息3.1购房人身份证明3.1.1购房人应向开发商提供有效的身份证件,包括身份证、护照等。3.1.2购房人应保证提供的身份信息真实、有效。3.2购房人的权利与义务3.2.1购房人有权按照合同约定购买房屋,并按照约定的时间和方式支付价款。3.2.2购房人应按照合同约定履行各项义务,包括但不限于按时支付价款、配合办理过户手续等。第四章房屋价格与支付方式4.1房屋总价与付款方式4.1.1房屋的总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。4.1.2购房人可以通过现金、转账等方式支付房款。4.2定金与首付款4.2.1购房人应在本合同签订之日起_______日内支付定金人民币(大写):_______元整(小写):_______元。4.2.2购房人应在本合同签订之日起_______日内支付首付款人民币(大写):_______元整(小写):_______元。4.3贷款事宜4.3.1购房人如需贷款,应自行与银行协商贷款事宜,开发商不承担贷款责任。4.3.2购房人应保证贷款事宜不影响本合同的履行。4.4支付时间与支付对象4.4.1购房人应按照本合同约定的时间和方式支付房款。4.4.2房款的支付对象为开发商。第五章交付与验收5.1交付时间与地点5.1.1房屋的交付时间为_______年_______月_______日。5.1.2房屋的交付地点为_______。5.2交付条件与程序5.2.1房屋交付时应符合_______标准,包括但不限于房屋结构、设备、设施等。5.2.2购房人应按照本合同约定的程序接收房屋。5.3验收与争议解决5.3.1购房人应在本合同约定的交付时间之日起_______日内对房屋进行验收。5.3.2如购房人对房屋质量或状况有异议,应在本合同约定的交付时间之日起_______日内向开发商提出,并提供具体的异议事项。第六章质量与保修6.1房屋质量标准6.1.1房屋应符合_______标准,包括但不限于房屋结构、设备、设施等。6.1.2房屋的质量问题应按照相关法律法规和行业标准进行处理。6.2质量问题第八章违约责任8.1购房人的违约责任8.1.1购房人未按照本合同约定的时间和方式支付房款的,应支付违约金,违约金为本合同总价的_______%。8.1.2购房人未按照本合同约定接受房屋交付的,应支付违约金,违约金为本合同总价的_______%。8.2开发商的违约责任8.2.1开发商未能按照本合同约定的时间交付房屋的,应支付违约金,违约金为本合同总价的_______%。8.2.2开发商提供的房屋不符合本合同约定的质量标准的,应负责修复或退还购房人相应的房款。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1任何一方要求变更本合同的,应向对方提出书面变更请求,经对方同意后,方可变更。10.1.2合同变更应签订书面协议,并经双方签字(或盖章)后生效。10.2合同解除的条件与程序10.2.1任何一方要求解除本合同的,应向对方提出书面解除请求,经对方同意后,方可解除。10.2.2合同解除应签订书面协议,并经双方签字(或盖章)后生效。第十一章通知与送达11.1任何一方向对方发出通知,应以书面形式送达对方指定的地址。第十二章税费与费用12.1购房人应承担的税费包括但不限于契税、个人所得税等。12.2开发商应承担的税费包括但不限于土地增值税、房产税等。第十三章附加条款13.1双方对本合同的理解和履行应符合国家法律法规的规定。13.2本合同的任何附件和补充协议均为本合同不可分割的部分。第十四章合同的签署14.1双方在此签字(或盖章),以证明本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2购房人(签名):14.3开发商(盖章):多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权根据市场情况调整房屋价格,调整前应至少提前_______天通知乙方。1.2甲方应保证房屋的规划、设计、建筑质量等符合国家相关法律法规和行业标准。1.3甲方应按照合同约定的时间节点完成房屋建设,如因甲方原因导致延期交付的,甲方应支付违约金,违约金为本合同总价的_______%。1.4甲方应承担因房屋质量问题导致的所有费用,包括但不限于修复费用、鉴定费用等。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照合同约定的时间和方式支付房款,如乙方逾期支付的,甲方有权解除本合同,并追究乙方的违约责任。2.2乙方应承担因自身原因导致房屋交付延迟的责任,包括但不限于办理贷款、缴纳税费等。2.3乙方在房屋交付后,应按照合同约定合理使用和维护房屋,如因乙方原因导致房屋损坏的,乙方应承担修复费用。附加条款三:第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介应按照合同约定履行中介职责,如因中介原因导致合同履行失败的,中介应承担相应的违约责任。3.2第三方中介应保证其提供的信息真实、准确,如因中介提供虚假信息导致甲方或乙方损失的,中介应承担赔偿责任。3.3第三方中介应按照合同约定收取中介费,中介费的收取标准和方式应在合同中明确。附加条款四:房屋交付及验收4.1房屋交付时,甲方应提供房屋所有权证、规划许可证、施工许可证等相关证件。4.2房屋验收时,乙方应按照合同约定的标准进行验收,如乙方对房屋质量有异议的,应在本合同约定的交付时间之日起_______日内向甲方提出,并提供具体的异议事项。附加条款五:违约金计算方式5.1违约金的计算方式为本合同总价乘以违约天数乘以日违约金利率。日违约金利率为本合同总价_______‰。附加条款六:争议解决6.1如双方在履行本合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附加条款七:合同的变更与解除7.1任何一方要求变更或解除本合同的,应向对方提出书面请求,经对方同意后,方可变更或解除。7.2合同变更或解除应签订书面协议,并经双方签字(或盖章)后生效。附加条款八:合同的转让8.1未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。附加条款九:隐私保护9.1双方应对本合同中涉及的个人隐私信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。附加条款十:强制执行10.1如一方未履行本合同约定的义务,另一方有权向人民法院申请强制执行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.房屋所有权证2.规划许可证3.施工许可证4.房屋交付验收记录5.房屋质量保修说明书6.贷款合同及相关手续7.税费支付凭证8.房屋交付时间节点计划表9.合同变更协议10.合同解除协议11.中介服务合同12.第三方鉴定机构资质证明13.购房人收入证明14.开发商资质证明二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间交付房屋,视为违约。2.甲方交付的房屋质量不符合约定标准,视为违约。3.甲方未按约定履行维修义务,视为违约。4.乙方未按约定时间支付房款,视为违约。5.乙方未按约定履行维修义务,视为违约。6.第三方中介未按约定履行中介职责,视为违约。7.第三方中介提供虚假信息,导致甲方或乙方损失,视为违约。三、法律名词及解释:1.契税:指购房人按照房屋交易价格向国家缴纳的税费。2.个人所得税:指购房人根据房屋交易所得向国家缴纳的税费。3.房产税:指购房人按照房屋价值向国家缴纳的税费。4.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.日违约金利率:指违约金计算中使用的日利率。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.房屋交付延迟:甲方应与乙方协商延长交付时间,并支付违约金。2.房屋质量问题:甲方应负责修复或退还乙方相应的房款。3.贷款办理延迟:乙方应自行与银行沟
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 护士分层培训
- 2023年广东公务员考试行测试题(县级)
- 培训后的收获与感悟
- 项目建设工程勘察协议(34篇)
- 心理健康自我成长报告七篇
- 第二学期保健工作计划(3篇)
- そうだ・ようだ・らしい・みたいだ的区别 知识清单 2024届高考日语一轮复习
- 股东趣味答题试卷
- DB11-T 1870-2021 畜禽养殖粪肥还田利用技术规范
- 墙面污染维修合同范本(2篇)
- 【运维部】YY运维值班管理规范
- 盆腔炎护理课件
- GB/T 43619-2023超压保护安全装置受控安全泄压系统
- 工程地质勘察收费标准
- 劳务投标技术标
- 《常用局域网设备》课件
- 卵巢恶性肿瘤教学查房
- 《玄武岩纤维沥青混合料技术规范》征求意见稿
- 2023年秋季国开《学前教育科研方法》期末大作业(参考答案)
- 2023年电焊工技能鉴定实操试题
- 国企三公经费管理建议
评论
0/150
提交评论