仓储物流工程劳务分包合同模板

仓储物流工程劳务分包合同模板合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件第二章分包工程的实施与验收2.1分包工程的实施要求2.2分包工程的验收标准与程序2.3工程质量问题的处理第三章分包合同的价格与支付3.1合同价格的确定3.2支付方式与支付时间3.3价格调整与变更第四章工期与进度4.1工期的约定4.2进度计划的编制与执行4.3工期延误的处理第五章劳务人员管理5.1劳务人员的招聘与培训5.2劳务人员的工资与福利5.3劳务人员的管理与考核第六章安全生产与环保6.1安全生产的责任与要求6.2安全事故的处理第七章质量管理7.1质量管理的职责与要求7.2质量问题的处理7.3质量管理的相关规定与标准第八章信息与沟通8.1信息交流的要求与方式8.2沟通机制的建立与维护8.3合同履行过程中的信息管理第九章变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3变更与解除合同的赔偿责任第十章违约责任10.1违约行为的认定与处理10.2违约责任的承担方式10.3违约责任的免除第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序与裁决执行11.3法院诉讼的提起与进行第十二章一般条款12.1合同的生效、变更与终止12.2保密条款12.3法律适用与争议解决第十三章附则13.1合同的签订与备案13.2分包工程的验收与移交13.3合同的修订与补充第十四章附件14.1合同文件的组成14.2分包工程的技术文件14.3劳务人员的名册与资格证明合同编号：_______第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指______1.1.2分包工程是指______1.1.3分包合同是指______1.2分包工程的范围与内容1.2.1分包工程的范围包括______1.2.2分包工程的内容包括______1.3分包合同的组成与生效条件1.3.1分包合同的组成包括______1.3.2分包合同的生效条件是______第二章分包工程的实施与验收2.1分包工程的实施要求2.1.1分包工程的实施应符合______2.1.2分包工程的实施应遵守______2.2分包工程的验收标准与程序2.2.1分包工程的验收标准是______2.2.2分包工程的验收程序是______2.3工程质量问题的处理2.3.1工程质量问题的处理应按照______2.3.2工程质量问题的处理应遵守______第三章分包合同的价格与支付3.1合同价格的确定3.1.1合同价格的确定应根据______3.1.2合同价格的确定应考虑______3.2支付方式与支付时间3.2.1支付方式为______3.2.2支付时间为______3.3价格调整与变更3.3.1价格调整的条件是______3.3.2价格变更的程序是______第四章工期与进度4.1工期的约定4.1.1工期的约定应符合______4.1.2工期的约定应遵守______4.2进度计划的编制与执行4.2.1进度计划的编制应根据______4.2.2进度计划的执行应按照______4.3工期延误的处理4.3.1工期延误的处理应按照______4.3.2工期延误的处理应考虑______第五章劳务人员管理5.1劳务人员的招聘与培训5.1.1劳务人员的招聘应符合______5.1.2劳务人员的培训应按照______5.2劳务人员的工资与福利5.2.1劳务人员的工资应根据______5.2.2劳务人员的福利应遵守______5.3劳务人员的管理与考核5.3.1劳务人员的管理应根据______5.3.2劳务人员的考核应按照______第六章安全生产与环保6.1安全生产的责任与要求6.1.1安全生产的责任应由______承担6.1.2安全生产的要求应遵守______6.2安全事故的处理6.2.1安全事故的处理应按照______6.2.2安全事故的处理应考虑______6.3.1环保措施应符合______第八章信息与沟通8.1信息交流的要求与方式8.1.1信息交流的要求是______8.1.2信息交流的方式包括______8.2沟通机制的建立与维护8.2.1沟通机制的建立应符合______8.2.2沟通机制的维护应按照______8.3合同履行过程中的信息管理8.3.1信息管理的职责应由______承担8.3.2信息管理的程序应遵守______第九章变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.1.1合同变更的条件是______9.1.2合同变更的程序包括______9.2合同解除的条件与后果9.2.1合同解除的条件是______9.2.2合同解除的后果考虑______9.3变更与解除合同的赔偿责任9.3.1变更与解除合同的赔偿责任应根据______9.3.2变更与解除合同的赔偿责任应考虑______第十章违约责任10.1违约行为的认定与处理10.1.1违约行为的认定应符合______10.1.2违约行为的处理程序包括______10.2违约责任的承担方式10.2.1违约责任的承担方式是______10.2.2违约责任的承担应考虑______10.3违约责任的免除10.3.1违约责任的免除条件是______10.3.2违约责任的免除程序包括______第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.1.1争议的解决方式包括______11.1.2争议的解决方式选择应考虑______11.2仲裁程序与裁决执行11.2.1仲裁程序应按照______进行11.2.2裁决执行的程序包括______11.3法院诉讼的提起与进行11.3.1法院诉讼的提起应符合______11.3.2法院诉讼的进行应遵守______第十二章一般条款12.1合同的生效、变更与终止12.1.1合同的生效条件是______12.1.2合同的变更与终止程序包括______12.2保密条款12.2.1保密条款的内容包括______12.2.2保密条款的违反后果考虑______12.3法律适用与争议解决12.3.1法律适用应符合______12.3.2争议解决的方式应遵守______第十三章附则13.1合同的签订与备案13.1.1合同的签订应符合______13.1.2合同的备案程序包括______13.2分包工程的验收与移交13.2.1分包工程的验收应按照______进行13.2.2分包工程的移交程序包括______13.3合同的修订与补充13.3.1合同的修订应符合______13.3.2合同的补充内容应考虑______第十四章附件14.1合同文件的组成14.1.1合同文件的组成包括______14.1.2合同文件的解释顺序应考虑______14.2分包工程的技术文件14.2.1分包工程的技术文件应包括______14.2.2分包工程的技术文件的提交程序包括______14.3劳务人员的名册与资格证明14.3.1劳务人员的名册应包括______14.3.2劳务人员的资格证明的提交程序包括______甲方签字：______________________日期：____年__月__日乙方签字：______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对乙方的分包工程进行监督和检查，以确保分包工程符合合同约定的质量、安全和其他标准。1.2甲方有权要求乙方提供分包工程的所有相关文件和资料，包括但不限于设计图纸、施工方案、材料合格证明等。1.3甲方有权对乙方的人员进行培训和管理，以确保其具备适当的技能和知识，并遵守安全生产和环保规定。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应按照甲方的要求进行分包工程的实施，并确保分包工程的质量和安全符合甲方的要求。2.2乙方应自行负责分包工程的所有费用，包括但不限于材料费、人工费、设备使用费等。2.3乙方应自行负责分包工程的所有风险，包括但不限于工程延误、安全事故、质量问题等。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定3.1第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，并确保合同的履行顺利进行。3.2第三方中介应按照甲乙双方的要求进行监督和管理，并有权对分包工程的进度和质量进行评估。3.3第三方中介应负责处理分包合同履行过程中出现的任何争议和问题，并有权做出决定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的技术文件2.劳务人员的名册与资格证明3.合同文件的组成与解释顺序4.甲乙双方之间的沟通与信息交流记录5.分包工程的验收与移交记录6.合同变更与解除的申请和批准文件7.违约行为的记录和处理决定8.争议解决的仲裁裁决或法院判决书9.合同履行过程中的其他相关文件和记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供施工场地或材料未按约定时间支付合同价款未履行合同约定的监督和检查职责2.乙方违约行为未按约定时间完成分包工程未保证分包工程的质量和安全未按照甲方的要求提供相关文件和资料3.第三方中介违约行为未能公正、中立地协调甲乙双方关系未能确保分包合同的履行顺利进行未能及时处理分包合同履行过程中的争议和问题三、法律名词及解释：1.分包合同：指甲方将一部分工程分包给乙方进行施工的合同。2.劳务分包：指甲方将工程的劳务部分分包给乙方。3.违约行为：指合同一方未能履行合同约定的义务。4.合同价款：指合同双方约定的工程总价款。5.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。6.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应不足、人力不足等解决办法：调整施工计划、优化资源配置、增加人手等2.质量问题原因：施工不当、材料不合格、监督不力等解决办法：返工修复、更换不合格材料、加强监督等3.合同变更或解除原因：工程范围变更、合同约定条件变化等解决办法：签订补充协议、履行法定程序等4.违约争议原因