2024工程劳务分包合同范本建筑公司模板工程分包合同书

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于：双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就分包工程的有关事项达成如下协议：一、分包工程概况1.1分包工程名称：__________1.2分包工程地点：__________1.3分包工程内容：__________1.4分包工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、分包工程价款及支付2.1双方约定分包工程价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付分包工程总价款的__%；（2）进度款：自分包工程进度达到__%时，甲方支付分包工程总价款的__%；（3）竣工验收合格后__个工作日内，甲方支付分包工程总价款的__%；（4）剩余款项：质保期结束后，无质量问题，甲方支付分包工程总价款的__%。2.3乙方应按照合同约定的付款进度向甲方提供等额的发票。三、分包工程质量及验收3.1乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和有关技术规范进行施工。3.2乙方应对分包工程的质量全面负责，确保分包工程达到约定的质量标准。3.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。验收合格的，甲方应在合同约定的付款时间内支付相应的价款。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，并承担由此产生的费用。四、分包工程安全及环保4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全生产规章制度进行施工。4.2乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。五、违约责任5.1双方应严格按照合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决方案：签订合同前，双方进行尽职调查，核实对方信息。2.分包工程质量须符合国家相关法律法规及行业标准，否则乙方需承担整改及赔偿责任。解决方案：乙方严格按照施工图纸、施工方案和有关技术规范进行施工，甲方进行验收。3.合同价款支付严格按照约定的付款进度进行，如需变更，双方协商一致后签订补充协议。解决方案：双方书面确认付款进度变更，并补充签订相关协议。4.双方应遵守国家安全生产及环保法律法规，确保施工过程中的安全与环保。解决方案：乙方制定并执行安全生产及环保措施，甲方进行监督。5.如发生违约行为，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。解决方案：违约方按照合同约定承担违约责任，赔偿对方损失。6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决方案：争议发生时，双方积极沟通协商，如协商无果，依法向法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.分包工程：分包工程是指在总包工程范围内，由总包商将其中的部分工程或者特定工作内容发包给其他承包商实施的工程。2.预付款：预付款是指合同双方在合同签订后，买方按照约定向卖方提前支付的一部分货款或工程价款。3.进度款：进度款是指在合同约定的工程进度达到一定比例时，买方按照约定向卖方支付的工程价款。4.竣工验收：竣工验收是指工程完成后，买方对工程质量、进度、投资等方面进行综合评价的过程。5.违约金：违约金是指合同一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.尽职调查：尽职调查是指在合同签订前，双方对对方的资信、业务、法律等方面进行调查，以确保合同的履行。7.质保期：质保期是指卖方在合同约定时间内，对售出产品或完成的工程质量承担保证责任的期限。应用场合：1.建筑公司作为甲方，聘请专业分包商进行某项工程的劳务分包。2.工程分包合同适用于各种类型的建筑工程，如住宅、商业、工业等。3.当甲方需要专业分包商完成特定的工程部分，而乙方具备相关资质和能力时。补充条款：1.双方应遵守的法律法规：本合同签订及履行过程中，双方应遵守的国家法律法规、行业标准及规范。2.工程变更：如主工程发生变更，可能影响分包工程的内容、工期、价款等，双方应协商一致，并签订变更协议。3.不可抗力：因不可抗力导致分包工程无法正常进行，双方应协商解决，根据实际情况调整工期、价款等。4.保密条款：双方在合同签订及履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。5.知识产权保护：双方在分包工程中涉及的知识产权，按照相关法律法规和双方约定进行保护。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。