权威水利工程分包协议案例

权威水利工程分包协议案例合同编号：__________分包协议书鉴于：3.分包商愿意承担分包工程，并按照本协议的约定完成分包工程的施工、竣工、保修等工作；4.双方为了更好地履行主合同，确保分包工程的顺利进行，经协商一致，同意签订本协议。第一条词语定义1.1本协议所称“业主”是指甲方。1.2本协议所称“分包商”是指乙方。1.3本协议所称“总包商”是指（总包商名称）。1.4本协议所称“分包工程”是指（具体分包工程内容）。1.5本协议所称“主合同”是指业主与总包商签订的编号为__________的《施工合同》。第二条合同范围和工程量2.1分包商应按照本协议约定的范围、工程量及质量标准完成分包工程的施工、竣工、保修等工作。2.2分包商应按照业主和总包商的要求，按时提供施工进度、工程质量等相关资料。2.3分包商应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保分包工程的安全、环保、质量等符合相关要求。第三条合同价格3.1本协议约定的分包工程合同价为（大写：__________________元整）（小写：￥__________元）。3.2分包商应按照本协议约定的价格，完成分包工程的施工、竣工、保修等工作。3.3分包商完成分包工程后，业主和总包商应对分包工程进行验收，验收合格的，按照本协议约定的价格支付分包工程价款。第四条合同履行4.1分包商应按照本协议约定的时间、质量、安全等要求，完成分包工程的施工。4.2分包商应按照业主和总包商的要求，及时处理分包工程中的问题，确保分包工程的顺利进行。4.3分包商应承担分包工程期间的一切管理、协调、配合等工作，并承担相应费用。4.4业主和总包商应按照本协议约定的时间和方式支付分包工程价款。4.5业主和总包商应负责协调分包商与业主、总包商及其他分包商之间的关系，确保分包工程的顺利进行。第五条保修5.1分包商应按照本协议约定的保修范围和保修期限，对分包工程进行保修。5.2分包商在保修期内，对分包工程出现的质量问题，应负责及时修复，并承担相应费用。5.3业主和总包商在保修期内，对分包工程出现的质量问题，有权要求分包商负责修复，分包商应按照本协议的约定及时履行保修义务。第六条合同的变更和解除6.1本协议一经签订，即具有法律效力。除非合同一方违约，否则双方应严格履行本协议。6.2合同一方如需要变更或解除本协议，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。6.3合同一方如违约，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第七条争议解决7.1对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且分包工程价款支付完毕之日终止。8.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（分包商）：__________一、附件列表：1.业主与总包商签订的《施工合同》副本2.分包工程的详细设计图纸和技术文件3.分包工程的工程量清单和材料清单4.分包工程的施工组织设计和施工方案5.分包工程的安全生产措施和环境保护措施6.分包工程的验收标准和保修条款7.分包工程的支付凭证和进度报告8.分包工程的变更和解除协议9.分包工程的争议解决协议二、违约行为及认定：1.业主未按约定时间支付分包工程价款2.总包商未按约定提供分包工程的设计图纸和技术文件3.分包商未按约定时间完成分包工程的施工4.分包商未按约定质量标准完成分包工程5.分包商未按约定保修范围和保修期限进行保修6.分包商未按约定处理分包工程中的问题7.任何一方未按约定履行合同义务，导致分包工程无法顺利进行三、法律名词及解释：1.业主：指本协议中甲方，负责委托分包工程的单位或个人。2.分包商：指本协议中乙方，负责承担分包工程的单位或个人。3.总包商：指与业主签订《施工合同》的单位或个人。4.分包工程：指总包商发包给分包商施工的工程部分。5.合同价：指本协议中约定的分包工程的总价款。6.保修：指分包商对分包工程在保修期内负责修复质量问题的义务。7.违约金：指违约方按照本协议约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.业主延迟支付分包工程价款：分包商可与业主协商，要求按时支付价款；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。2.分包商延期完成施工：分包商应承担延期违约责任，向业主支付违约金；业主有权要求分包商采取措施加快施工进度。3.分包工程质量问题：分包商应负责修复，并承担修复费用；如分包商不履行修复义务，业主和总包商有权要求分包商支付违约金。4.分包商未按约定保修：分包商应承担保修责任，及时修复分包工程；如分包商不履行保修义务，业主和总包商有权要求分包商支付违约金。5.合同争议：双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.水利工程项目中的分包工程发包与承包2.建筑工程项目中的分