2024建设工程设计分包合同

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方作为工程项目的业主或委托人，需要乙方承担该工程的设计工作，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲乙双方的权利、义务达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地点）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程性质：（项目性质）1.5工程内容：（项目内容）二、设计范围与要求2.1乙方根据甲方的要求，负责完成本合同约定的设计工作。设计范围包括：（具体设计内容）2.2乙方应按照甲方的要求，提交设计文件及设计深度符合国家及行业规定。设计文件包括：（具体设计文件）2.3乙方应保证设计质量，确保设计文件符合国家及行业的有关标准、规范要求。三、合同价格与支付3.1本合同的设计费用为（金额），双方确认后，甲方按照如下方式支付乙方设计费：（支付方式）3.2设计费用支付的进度及比例为：（支付比例及进度）四、设计进度与期限4.1乙方应按照双方确认的设计周期完成设计工作。设计周期为：（设计周期）4.2乙方如因特殊情况不能按期完成设计工作，应提前向甲方申请延期，并经甲方同意后方可延期。五、乙方的义务与责任5.1乙方应按照甲方的要求，及时完成设计工作，并提交设计文件。5.2乙方应保证设计质量，对因设计质量问题造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。5.3乙方应按照双方约定的保密事项保守甲方商业秘密。六、甲方的义务与责任6.1甲方应按照合同约定支付乙方设计费用。6.2甲方应提供乙方设计工作所需的相关资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性。6.3甲方应按照约定的期限接收乙方提交的设计文件，并应及时提出反馈意见。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成设计工作的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）7.2甲方未按照约定支付设计费用的，乙方有权拒绝交付设计文件，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：（违约金计算方式）八、争议解决8.1对于本合同的履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（有效期）。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合应确保符合中华人民共和国相关法律法规的要求，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等。若在合同履行过程中出现违法行为，应立即停止并采取补救措施，必要时咨询法律专业人士。2.合同主体资格：甲乙双方应具备合法的主体资格，具有签订和履行合同的能力和权利。在合同签订前，应核实对方的主体资格，必要时可要求对方提供相关资质证书或文件。若发现对方主体资格不合法或不符合要求，应终止合同签订和履行。3.设计范围与要求：乙方应根据甲方的要求，明确设计范围和要求，并在合同中予以明确。在设计过程中，如甲方对设计范围和要求有变更，应及时通知乙方，并经双方协商一致后进行调整。若因设计范围和要求不明确导致的争议，双方应友好协商解决。4.合同价格与支付：合同价格应明确列出，包括设计费用的构成、支付方式、支付进度等。在支付过程中，甲方应按照合同约定及时支付设计费用。若甲方逾期支付，应按照约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。若乙方未按照约定完成设计工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。5.设计进度与期限：乙方应按照双方确认的设计周期完成设计工作。若乙方因特殊情况不能按期完成设计工作，应提前向甲方申请延期，并经甲方同意后方可延期。若乙方未按照约定时间完成设计工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。6.保密事项：乙方应按照双方约定的保密事项保守甲方商业秘密。若乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。7.争议解决：对于本合同的履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担工程项目的业主或委托人。2.乙方：指承担工程设计工作的单位或个人。3.设计费用：指乙方为完成设计工作所收取的费用，包括设计报酬、材料费、差旅费等。4.设计周期：指乙方完成设计工作的时间周期，包括设计、修改、审核等阶段。5.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。6.保密事项：指合同双方在合同履行过程中涉及到的需要保守的商业秘密、技术秘密等。7.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目的设计分包合同，包括但不限于房屋建筑、市政工程、交通设施、水利工程等。2.适用于甲方作为工程项目业主或委托人，乙方作为设计单位或个人设计师的情况。3.本合同可作为双方在设计阶段的合作基础，确保设计工作的顺利进行和双方权益的保障。补充条款：1.设计变更：如甲方在设计过程中提出变更要求，乙方应根据变更要求进行调整，并重新提交设计文件。设计变更导致的额外费用和时间延误，应由双方协商解决。2.设计版权：乙方应确保设计作品的版权归属乙方或甲方，并承担相应法律责任。如涉及第三方版权，乙方应提前通知甲方，并采取合法措施解决。3.外部协调：乙方应负责与工程项目相关的外部协调工作，包括但不限于与政府部门、施工单位、材料供应商等沟通协调，确保设计工作的顺利进行。4.保险责任：乙方应根据工程项目的需要，办理相应的保险手续，包括但不限于设计责任保险、职业责任保险等。5.环境保护：乙方应遵守国家有关环境保护的法律法规，采取有效措施保护施工现场和周边环境，防止污染和破坏。附件列表：1.甲方提供的工程相关资料：包括但不限于项目可行性研究报告、设计任务书、工程地质报告、施工现场照片等。2.乙方的设计方案、图纸、计算书等设计文件。3.双方签订的保密协议：明确保密事项、保密期限、违约责任等。