2024新建小区门口开什么店新建小区报装供电工程施工合同2

合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为新建小区的开发商，乙方为具有相关资质的供电工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就新建小区报装供电工程项目的施工事宜，达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：新建小区报装供电工程1.2工程地点：（详细地址）1.3工程内容：根据甲方提供的供电设计图纸及相关技术要求，乙方负责新建小区报装供电工程的施工、设备安装、调试及验收等工作。第二条工程工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，如有特殊情况需调整工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。3.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程验收合格之日起计算。第四条工程费用4.1乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需的相关资料。5.2乙方应按照合同约定完成工程施工，并保证工程质量。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后终止。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应责任。解决办法：一经发现虚假信息，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。2.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工程。如乙方不能按时完成工程，应向甲方支付违约金。解决办法：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。3.工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、修复，并承担产生的费用。解决办法：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。4.双方应严格按照合同约定的付款方式支付工程款项。如甲方逾期支付，应支付违约金。解决办法：甲方应按照约定的付款时间及时支付工程款项。5.如有争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：双方应保持沟通，积极寻求解决方案，避免法律诉讼。涉及到的法律名词及名词解释：1.甲方：新建小区的开发商，具有合同履行能力的自然人、法人或其他组织。2.乙方：具有相关资质的供电工程施工单位，具有合同履行能力的自然人、法人或其他组织。3.工程验收：对完成的工程进行检查、测试，以确保工程质量符合约定要求。4.违约金：一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.质保期：工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期。6.友好协商：双方在平等、自愿的基础上，通过沟通、协商解决问题。7.合同签订地：本合同签订的地点。8.人民法院：具有管辖权的人民法院，根据双方约定确定。应用场合：1.新建小区报装供电工程项目的施工。2.供电工程施工单位与新建小区开发商之间的合同签订。补充条款：1.施工安全：双方应严格遵守国家有关施工安全的规定，确保施工过程中人员伤亡和财产损失。如因乙方施工原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.施工变更：如因设计或其他原因导致施工变更，双方应协商一致，并按照变更后的工程内容和费用重新签订补充协议。3.不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可根据实际情况协商顺延工期，并减轻或免除违约责任。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等。4.工程保险：乙方应负责办理工程保险，并将保险单副本提交甲方备案。保险范围应包括施工过程中的人员伤亡、财产损失及第三方责任等。5.工程资料：乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告、施工图纸、技术资料等相关文件。附件列表：1.甲乙双方营业执照副本复印件。2.乙方资质证书复印件。3.供电设计图纸