工业园区铝塑板改造工程

工业园区铝塑板改造工程合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3适用法律与管辖第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模与范围2.4工程目标与要求第三章合同主体3.1发包人3.2承包人3.3工程师的指定与职责第四章工程设计与施工4.1设计要求4.2设计文件的提交与审查4.3施工计划与进度4.4施工质量与标准4.5施工安全与环保第五章材料与设备5.1材料供应5.2设备选型与供应5.3质量检验与验收第六章工程验收6.1验收程序与组织6.2验收标准与方法6.3验收结果的确认第七章工程价款7.1合同价格7.2价款支付方式与时间7.3价款调整的条件与方法7.4工程变更与索赔第八章工期与进度8.1工期约定8.2进度计划与报告8.3工期延误的处理第九章违约责任9.1违约行为与责任9.2违约赔偿的计算与支付9.3违约解除合同的条件与后果第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点与法院10.3争议解决的时间限制第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与程序第十二章附则12.1合同的生效与终止12.2合同的保管与复印件12.3合同的翻译与解释第十三章附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4其他重要文件第十四章签署页14.1发包人签署页14.2承包人签署页14.3工程师签署页合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同文件的优先顺序第三条款适用法律与管辖第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模与范围第四条款工程目标与要求第三章合同主体第一条款发包人第二条款承包人第三条款工程师的指定与职责第四章工程设计与施工第一条款设计要求第二条款设计文件的提交与审查第三条款施工计划与进度第四条款施工质量与标准第五条款施工安全与环保第五章材料与设备第一条款材料供应第二条款设备选型与供应第三条款质量检验与验收第六章工程验收第一条款验收程序与组织第二条款验收标准与方法第三条款验收结果的确认第七章工程价款第一条款合同价格第二条款价款支付方式与时间第三条款价款调整的条件与方法第四条款工程变更与索赔第八章工期与进度第一条款工期约定第二条款进度计划与报告第三条款工期延误的处理第九章违约责任第一条款违约行为与责任第二条款违约赔偿的计算与支付第三条款违约解除合同的条件与后果第十章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁或诉讼的地点与法院第三条款争议解决的时间限制第十一章合同的变更与解除第一条款合同变更的条件与程序第二条款合同解除的条件与程序第十二章附则第一条款合同的生效与终止第二条款合同的保管与复印件第三条款合同的翻译与解释第十三章附件第一条款设计文件第二条款施工图纸第三条款技术规范第四条款其他重要文件第十四章签署页第一条款发包人签署页第二条款承包人签署页第三条款工程师签署页发包人（盖章）：承包人（盖章）：工程师（盖章）：签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外工程范围第一条款额外工程范围的定义本附加条款所指的额外工程范围，是指在合同约定的工程规模与范围之外，甲方根据实际需要提出的、与原工程相关的补充或变更工程。第二条款额外工程范围的确定与审批1.甲方如需增加额外工程范围，应向乙方提出书面的工程变更通知。2.乙方收到甲方提出的额外工程范围通知后，应于____个工作日内对甲方提出的额外工程范围进行评估，并根据评估结果向甲方提出变更合同价格、工期调整等建议。3.甲方应在收到乙方的评估建议后，____个工作日内对乙方的建议进行审批。若甲方同意乙方的建议，则双方根据协商结果签订书面变更协议，作为本合同的附件；若甲方不同意乙方的建议，则双方应按照原合同约定的条款继续履行。附加条款二：甲方特别要求第一条款甲方特别要求的定义本附加条款所指的甲方特别要求，是指甲方根据自身特殊需要，对工程质量、进度、安全等方面提出的、与原合同约定不一致的要求。第二条款甲方特别要求的提出与履行1.甲方如需提出特别要求，应向乙方提出书面的特别要求通知。2.乙方收到甲方提出的特别要求通知后，应于____个工作日内对甲方提出的特别要求进行评估，并根据评估结果向甲方提出履行方案及可能产生的额外费用等建议。3.甲方应在收到乙方的履行方案及建议后，____个工作日内对乙方的建议进行审批。若甲方同意乙方的建议，则双方根据协商结果签订书面补充协议，作为本合同的附件；若甲方不同意乙方的建议，则双方应按照原合同约定的条款继续履行。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款三：技术变更第一条款技术变更的定义本附加条款所指的技术变更，是指在合同履行过程中，乙方根据工程实际情况，为提高工程质量、降低成本、缩短工期等目的，向甲方提出的工程范围内的技术方案变更。第二条款技术变更的提出与审批1.乙方如需进行技术变更，应向甲方提出书面的技术变更通知。2.甲方收到乙方提出的技术变更通知后，应于____个工作日内对乙方的技术变更进行评估，并根据评估结果向乙方提出审批意见。3.乙方应在收到甲方的审批意见后，____个工作日内根据甲方的意见调整技术方案，并将调整后的技术方案提交甲方审批。若甲方同意乙方的技术变更方案，则双方根据协商结果签订书面变更协议，作为本合同的附件；若甲方不同意乙方的技术变更方案，则双方应按照原合同约定的条款继续履行。附加条款四：乙方特别承诺第一条款乙方特别承诺的定义本附加条款所指的乙方特别承诺，是指乙方为保证工程质量、进度、安全等方面的特殊措施或承诺。第二条款乙方特别承诺的提出与履行1.乙方如需提出特别承诺，应向甲方提出书面的特别承诺通知。2.甲方收到乙方提出的特别承诺通知后，应于____个工作日内对乙方的特别承诺进行评估，并根据评估结果向乙方提出审批意见。3.乙方应在收到甲方的审批意见后，____个工作日内根据甲方的意见调整特别承诺，并将调整后的特别承诺提交甲方审批。若甲方同意乙方的特别承诺，则双方根据协商结果签订书面补充协议，作为本合同的附件；若甲方不同意乙方的特别承诺，则双方应按照原合同约定的条款继续履行。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款五：第三方中介的职责与权益第一条款第三方中介的定义本附加条款所指的第三方中介，是指在合同履行过程中，为甲方和乙方提供咨询、协调、监督等服务的独立第三方机构。第二条款第三方中介的职责1.第三方中介应按照甲乙双方的约定，公正、客观地履行咨询、协调、监督等职责。2.第三方中介应定期向甲乙双方提交工程进度、质量、安全等方面的报告，并对报告中的问题提出建议。3.第三方中介应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议，促进合同的顺利履行。第三条款第三方中介的权益1.第三方中介的费用由甲乙双方按照约定承担。2.第三方中介在合同履行过程中所提出的合理建议，应得到甲乙双方的充分重视附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.技术规范4.其他重要文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付价款未按约定提供施工场地未按约定提供技术资料2.乙方违约行为工程质量不符合约定标准工程进度严重滞后使用不合格材料或设备3.工程师违约行为未按约定时间审批设计文件未按约定提供技术指导未按约定履行监督职责三、法律名词及解释：2.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。3.合同变更：指合同双方对已签订的合同内容进行修改或补充。4.违约赔偿：指违约方因违约行为而应向守约方支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致的额外费用及时协商确定变更范围和费用签订书面变更协议2.工期延误