《建设工程合同管理》(选择)

137/137（一）单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由委托人和代理人共同履行2．法人的变更是指（）。A．法人法定存在期限届满B．法人企业改变经营方式C．法人企业转让企业D．企业法人资格被撤销3．债务人将其权利声称交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（）。保证B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人4．担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。债权人和债务人B．保证人和债权人C．保证人和债务人D．主合同当事人5．因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。按合同约定违约金要求对方赔偿按实际损失加上违约金要剥离对方赔偿在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金请求法院增加超过违约金局部损失6．要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后7．债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应以属于（）。权利转让B．义务转让C．当事人的主体变更D．当事人的主体不变8．债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。A．需经对方同意B．无需经对方同意，但应通知对方C．无需经对方同意，也不必通知对方D．需经对方同意，但要办理公证9．当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在（）履行。支付货币一方所在地B．接受货币一方所在地C．货币存放地D．货币使用地10．某工程签订的采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。A．将钢材送到施工现场B．将钢材送到发包人的办公所在地C．将钢材送到发包人的仓库D．通知发包人自提11．在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。有效B．无效C．经公证后有效D．被拒绝后无效12．对于受要约人延误的承诺，该承诺（）。有效B．无效C．要约人未表示不接受有效D．要约人虽表示接受也无效13．合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（）。自然终止B．归于无效C．仍然有效D．可以撤销14．《合同法》规定的“抗辩权〞是指，一方有违约行为时对方有权（）。撤回合同B．撤销合同C．解除合同D．中止履行义务15．对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。单位B．总价C．本钱加酬金D．方案价格16．对于国家或地方重点工程进行招标，选择招标方式时，可采用（）。可自愿选择公开或邀请招标方式可自愿选择公开招标方式，而选择邀请招标方式应经过批准可自愿选择邀请招标方式，而选择公开招标方式应经过批准选择公开或邀请招标方式均应得到批准17．用评标价法评标时，能够转换成价格的评审要素中，（）不能从投标价中减去。A．工期提前带来的效益B．开标后投标人提出的优惠条件C．技术建议带来的效益D．为招标单位人员进行与工程相关的技术培训18．确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。标底价B．投标价C．评标价D．标底修正价19．当投标人对现场考察后招标人提出问题质疑，而招标人书面答复的问题与招标文件中规定的不一致时，应以（）为准。A．现场考察时招标人口头解释B．招标文件规定C．书面回函解答D．仲裁机构裁定20．考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。公开招标B．邀请招标C．议标D．方案竞赛21．双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指（）的酬金。正常监理工作B．附加监理工作C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作22．《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人〞是指（）。监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人承当直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人进行监理招标的一方监督监理招标的一方23．《建设工程委托监理合同》规定，（）不属于委托人的权利。选定工程总承包人要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告选择工程分人的认可权调换总监理工程师的最终认可权24．《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不包括（）。委托人选定的质量检测机构试验数据错误因非监理人原因的事由使监理人受到损失委托人向监理人提出赔偿要求不能成立监理人的过失导致合同终止25．《建设工程委托监理合同》规定，（）应属于附加监理工作的范围。审查认可施工承包商的施工方案和进度方案不可抗力事件发生后的善后工作发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作26．《建设工程委托监理合同》属于（）。要式合同B．诺成合同C．单务合同D．技术合同27．建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。提供有关设备的技术资料向有关部门输各设计阶段设计文件的审批工作修改预算确定设计深度和范围28．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中（）不违反监理人员就遵守的职业道德。A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．煽动承包人就发包人的违约行为索29．在对工程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是（）。设计方案和设计结果B．设计监理委托合同C．建设工程立项批文D．公证机构的公证文件30．以下文件均成为施工合同文件的组成局部，但从文件的解释顺序来看，（）是错的。A．合同协议书、中标通知书B．施工合同通用条件、施工合同专用条件C．标准及有关技术文件、图纸D．投标书、工程量清单31．按照施工合同的规定，从开工之日起至（）止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。A．承包人提请竣工验收前自检合格B．承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C．开始竣工检验日D．竣工验收合格工程师在检验记录签字日32．我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程工程参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为（）。发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用33．发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现在较大问题，承包人按照工程师的指示将其撤除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为（）。A．费用和工期损失均由承包人承当B．补偿费用并顺延合同工期C．补偿费用但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不补偿费用34．《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括（）。A．增加合同中约定的工程量B．删减承包人原方案的工作顺序和时间C．改变承包人原方案的工作顺序和时间D．更改工程有关局部的标高35．在施工合同履行过程中，（）是错误的。工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义承包人对工程师的错误指令不承当责任36．为了保证工程质量，《建设工程施工合同》规定（）的最低质量保修期限为5年。地基基础工程B．防水工程C．给水管道工程D．设备安装工程37．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人在采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。工程师可以拒绝验收承包人承当由此发生的费用承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品由此造成工期延误不予顺延38．混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示疑心，进行穿孔检验，结果说明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按（）处理。A．费用和工期损失均给予补偿B．费用和工期损失均不给予补偿C．给予费用补偿但不顺延合同工期D．顺延合同工期但不给予费用补偿39．承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出平安措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。发包人承当B．承包人承当发包人和承包人共同分担承包人垫付，施工结束无平安事故后由发包人支付40．监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于（）而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的平安而暂停某一作业面的施工等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹41．当事人就特定的技术工程进行技术预测所签订的合同，称之为（）合同。技术开发B．技术转让C．技术咨询D．技术效劳42．FIDIC合同条件规定的“暂定金额〞特点之一是（）。该笔费用的金额包括在中标的合同价内业主有权根据施工的实际需要控制使用此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D．工程竣工前该笔费用必须全部使用43．FIDIC合同条件规定当颁发局部工程移交证书时，（）。A．不应返还保存金B．应退还一半保存金C．应退还该局部工程占合同工程相应比例保存金的一半D．应全部退还保存金44．FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到（）日止。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．承包商提交给业主的“结清单〞生效D．工程移交证书注明的竣工45．按照FIDIC分包合同条件规定，分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求，承包商收到索赔报告后（）。认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求认为索赔成立，自己垫付赔偿款后再向业主索要不预先支付任何款项，以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告不预先支付任何款项，向工程师转交分包商的索赔报告46．在FIDIC合同条件中，（）属于承包商应承当的风险。施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B．社会动乱导致施工暂停C．专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D．施工过程中当地税费的增长47．工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，以下情形中的（）不属于工程师的权力。检查承包人现场同期的记录B．指示承包人缩短合同工期C．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中48．FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A．颁发工程移交证书B．颁发解除缺陷责任证书C．签发最终支付证书D．承包商提交结清单49．属于按索赔处理方式分类的索赔是（）。A．合同中默示的索赔B．总索赔C．工期索赔D．总承包人与分包人之间的索赔50．某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位向（）索赔，以补偿自己损失。业主B．工程师C．设备生产厂D．设备供货商多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）51．可以是第三人作出担保的方式有（）。A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金52．“建筑工程一切险〞承当保险责任的范围包括（）。错误设计引起的费用B．火灾C．工人恶意行为造成的事故D．技术人员过失造成的事故E．盗窃53．《合同法》规定的无效合同条件包括（ABDE）。A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益B．损害社会公共利益C．在订立合同时显失公平D．恶意串通损害第三人利益违反行政法规的强制性规定54．《合同法》规定，应领先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（ACD）情况时，可以中止履行。经营善严重恶化B．转让财产C．丧失商业信誉D．没有履行债务能力E．没有提供担保55．《合同法》规定可以解除合同的条件有（）。不可抗力发生在改选期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务当事人迟延履行主要债务当事人违约使合同目的无法实现在履行期限届满之前，当事人以自己行为说明不履行主要债务56．《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中“内容〞的范畴。当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法57．根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容作出变更E．承诺期限届满，受要给人未作出承诺58．《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。当事人可以通过和解或调解解决合同争议当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院申请仲裁涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁59．招标人具备自行招标的能力表现为（）。A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准E．有组织评标定标的能力60．公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。工程概况B．工程资金来源C．投标须知D．评标方法E．招标范围61．对设计投标书进行评审地，主要考虑的因素有（）。设计方案优劣B．环境保护措施是否合理C．投资估算是否超过限额D．投标报价是否最低E．社会信誉是否良好62．公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。办理招标备案B．编制招标有关文件C．发布招标公告D．出售招标文件E．组织现场考察63．根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定，委托人的义务包括（ABDE）。开展监理业务之间向监理人支付预付款提供与本工程有关的设备生产厂名录必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E．授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定）负责与监理人联系64．根据《建设工程委托监理合同》的规定（）是监理人的权利。A．选择施工总承包人确实认权与否决权B．工程实际竣工日期的签认权工程上使用的材料和施工质量的检验权D．设计变更的审批权工程款支付的审核和签认权65．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（）有建议权。生产工艺设计变更B．工程分包人的资格确定设计标准D．调换承包人工作不力的有关人员E．选择工程总承包人66．委托合同的根本特征有（）。A．合同的标的是劳务B．必须是有偿合同C．合同是诺成、非要式合同D．条款内不包括违约责任E．合同是双务的67．勘察合同改选过程中，勘察承包人应当做到（）。勘察成果质量符合标准及合同的约定B．提出勘察技术要求勘察进度符合合同的规定勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承当自行解决勘察现场的土地使用和通道68．设计阶段监理的内容包括（）。A．选择勘察设计单位B．组织设计方案竞赛C．确定设计使用的技术参数D．审查勘察设计方案和结果E．编制工程概预算69．《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（）是错误的。联运无负荷试车，由承包人组织试车单机无负荷试车，由工程师组织试车由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工由于发包方采购的设备制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延70．《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承当方法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承当的风险范围包括（）。运至施工现场待安装设备的损害B．承包人机械设备的损坏停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用施工人员的伤亡费用E．工程所需的修复费用71．以下关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。工程师不能按时参加验收，须在开始验收前责骂承包人提出书面延期要求工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收工程师未能参加验收应视为该局部工程合格发包人可不成认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求72．施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A．工程量增加B．合同内约定应由承包人承当的风险C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件D．设计变更E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时73．工程建设施工合同改选过程中，发包人应完成的工作内容包括（）。办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地提供和维护非夜间施工使用的照明开通施工场地与城乡公共道路的通道保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定E．确定水准点与坐标点并进行现场交验74．对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足的（）要求。A．材料生产单位必须具备相应的技术装备B．必须是供货商自己生产的产品C．符合国家的质量标准D．产品包装符合国家标准要求E．设备应有详细的使用说明书75．承揽合同主要包括（）等类型合同。定作B．复制C．修理D．仓储E．检验76．施工分包合同的主要特点表现为（）。发包人与分包人之间没有合同关系分包人只能向承包人提出索赔分包人的施工质量必须到达施工合同中的要求承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行77．FIDIC合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有（）。A．合同地位不同B．工程款支付的开支工程不同C．业主对指定分包商利益保护不同D．承包商对分包商违约承当责任范围不同E．选择分包商的权利不同78．FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，由于（）等原因使得实际结算款扣除暂定金额、调价款和计日工支付款后的总额超过有效合同15%时，应调整竣工结算款额。业主拖延提供施工场地承包商获得补偿款工程师指令增加的工作承包商获得工程款施工期间因当地税费增加承包商获得补偿款施工中遇到图纸中没有标明的地下障碍、依据合同调整单价后增加工程款增加工程量清单局部工作承包商获得工程款79．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等根本原则。批评教育B．公正C．自愿D．协商一致E．平等80．工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。中标意向书B．经工程师认可的施工进度方案C．程师发布的各种书面指令D．招标时的标前会议记录E．各类财务凭证参考答案一、单项选择题1.C2.B3.C4.B5.D6.B7.D8.A9.B10.D11.B12.C13.C14.D15.B16.B17.B18.B19.C20.B21.A22.B23.C24.D25.D26.B27.C28.C29.B30.B31.B32.C33.B34.B35.C36.B37.C38.B39.A40.B41.C42.A43.C44.C45.C46.C47.B48.B49.B50.D二、多项选择题51.ABC52.BCDE53.ABDE54.ACD55.BDE56.BCD57.BCE58.ACD59.BCE60.ABE61.ABCE62.CDE63.ABDE64.BCE65.ACE66.ACE67.AC68.BD69.AB70.BD71.CDE72.ACDE73.ACE74.CDE75.ABCE76.ABCD77.BCDE78.BDE79.BD80.BCE（二）一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1．保证合同的当事人是指（）A．合同当事人B．债权人和债务人C．保证人和债权人D．保证人和债务人2．以下财产中，（）可作为抵押物进行抵押。A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票3．建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）A．物B．智力成果C．行为D．财4．施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。A．发包人B．承包人C．监理人D．工程经理5．如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。A．人民法院B．政府的建设行政主管部门C．上级仲裁委员会D．质量监督机构6．如果法律、当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）时合同成立。A．要约生效B．承诺生效C．双方当事人签字或者盖章D．至附生效期限的合同期限7．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（）A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B．违约一方可以选择定金或违约金承当违约赔偿责任C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）A．同时履行抗辩权B．代位权C．撤销权D．不安抗辩权9．一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。A．220B．210C．200D．19010．订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。A．订立合同时订立地B．订立合同时履行地C．履行合同时订立地D．履行合同时履行地11．一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承当75%的过错责任。则损失的承当应由（）A．各自承当自己的损失B．甲方赔偿乙方1万元损失C．甲方赔偿乙方2万元损失D．甲方赔偿乙方4万元损失12．如果合同当事人对施工合同一方提出的变更局部条款要求发生争议，应由（）确认该局部条款是否可以变更。A．建设行政管理部门B．监理单位C．人民法院D．设计院13．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。A．要约到达受要约人之前B．受要约人发出承诺通知之前C．承诺通知到达要约人D．受要约人发出承诺通知之后14．订立合同过程中，（）是要约。A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书15．按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（）万元人民币以上者，必须进行招标。A．10B．50C．100D．20016．监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。A．能力B．人员C．设备D．报价17．按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）A．投标人更改投标书的内容和报价B．投标人再增加优惠条件C．评标委员会对投标书中的错误加以修正D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标方法18．施工招标资格预审的主要内容包括（）A．方案实施进度是否满足要求B．企业拥有施工机具的多少C．施工组织设计是否全面D．拟投人满足施工要求的人员数量19．招标人选择招标代理机构时，（）不是应满足的条件。A．招标代理机构必须是法人组织B．有从事招标代理业务的营业场所C．有能够编制招标文件的能力D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库〞20．一般情况下，（）应当由招标人完成。A．确定中标人B．评标情况说明C．对各个合格投标书的评价D．推荐合格的中标候选人21．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）A．负责施工合同的协调管理B．负责外部关系的协调C．认真勤奋地工作D．不得泄露申明的秘密22．监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月23．当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔24．监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承当。A．附加工作费用，由委托人B．额外工作费用，由委托人C．正常工作酬金范围，由监理单位D．工程本钱，由承包方25．监理合同示范文本规定，因（），属于监理效劳的额外工作。A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B．委托人要求增加的监理工作范围C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容26．在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人员勘察现场D．场址选择27．设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承当违约责任，原则是（）A．缺乏一半时，退还发包人已付定金B．缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付C．缺乏一半时，按该阶段设计费的全部支付D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付28．设计合同规定，设计人承当合同义务的期限至（）日止。A．交付设计文件B．设计文件审查通过C．完成设计变更D．工程竣工验收合格29．工程施工完毕，经验收检验后确认到达竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。A．承包人自检合格B．承包人递交竣工验收报告C．竣工检验开始D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字30．工程质量保修期限，应（）的时间确定。A．按当事人双方具体约定B．按法规规定标准C．由双方约定且不低于法定标准D．参照行业通常习惯21．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）A．负责施工合同的协调管理B．负责外部关系的协调C．认真勤奋地工作D．不得泄露申明的秘密22．监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月23．当承包人提出索赔要求后，工程师无权就（）作出决定。A．费用索赔B．要求承包人缩短合同工期C．合同内索赔D．工期延误索赔24．监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于（）承当。A．附加工作费用，由委托人B．额外工作费用，由委托人C．正常工作酬金范围，由监理单位D．工程本钱，由承包方25．监理合同示范文本规定，因（），属于监理效劳的额外工作。A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B．委托人要求增加的监理工作范围C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容26．在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。A．设计人收到定金B．合同签订C．设计人员勘察现场D．场址选择27．设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承当违约责任，原则是（）A．缺乏一半时，退还发包人已付定金B．缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付C．缺乏一半时，按该阶段设计费的全部支付D．超过一半时，按该阶段设计费的一半支付28．设计合同规定，设计人承当合同义务的期限至（）日止。A．交付设计文件B．设计文件审查通过C．完成设计变更D．工程竣工验收合格29．工程施工完毕，经验收检验后确认到达竣工标准，应以（）日确认为承包人的竣工日期。A．承包人自检合格B．承包人递交竣工验收报告C．竣工检验开始D．竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字30．工程质量保修期限，应（）的时间确定。A．按当事人双方具体约定B．按法规规定标准C．由双方约定且不低于法定标准D．参照行业通常习惯41．FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期〞是指（）A．完成合同内注明的全部工程的时间B．完成合同内外全部工程的时间C．招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期D．中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期42．FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。A．仲裁委员会指定B．政府管理机构指定C．业主与承包商协商D．行业协会指定43．FIDIC施工合同条件规定的保存金属于（）A．业主合同内的暂列金B．承包商应交付的定金C．业主应交付的定金D．承包商应得的工程款44．FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量缺乏影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时（）A．承包商可以拒绝B．承包商应执行，但应给予经济补偿C．承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D．承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承当45．FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）A．承包商承当局部责任B．业主可要求承包商承当全部责任C．如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承当责任D．应由指定分包商承相全部责任46．FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（）日为标志。A．工程接收证书签发B．颁发履约证书C．“结清单〞生效D．提交竣工报表47．在（）内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。A．设计合同B．监理合同C．施工合同D．物资采购合同48．施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照平安施工管理规定的要求停工5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料说明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（）A．工程变更B．工程加速索赔C．合同被迫终止索赔D．合同中默示的索赔49．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）A．工程师已拒绝索赔要求B．承包人需提交现场记录和补充证据资料C．承包人的索赔要求已成立D．需等待发包人批准50．因总监理工程师在工程监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）赔偿。A．监理单位B．总监理工程师C．监理单位的法定代表人D．具体的监理人员二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）51．如果（）履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。A．买卖合同B．保管合同C．运输合同D．加工承揽合同E．施工合同52．建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地开工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（）之日止，以先发生者为准。A．工程签发完工验收证书B．承包人完成施工任务C．工程所有人组织工程验收D．工程所有人实际占用全部工程E．保修期满53．《合同法》中规定的“由第三人向债权人履行债务〞不同于“债权转让〞的主要区别包括（）A．属于合同内的约定B．合同当事人已改变C．合同当事人不改变D．依据合同债权人可以强迫第三人履行E．依据合同债权人不能强迫第三人履行54．在违约责任的承当中，损失赔偿额应当（）A．相当于因违约造成的损失B．不包括合同履行后可获得的利益C．包括合同履行后可获得的利益D．不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E．可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失55．以下情况中，（）的合同是可撤销的合同。A．以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益B．因重大误解而订立C．在订立合同时显失公平D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立E．违反法律、行政法规的强制性规定56．缔约过失责任的构成应具备（）等条件。A．一方有损失B．当事人有过错C．合同尚未成立D．合同已经成立E．当事人未按合同约定履行义务57．合同的成立必须经过（）A．要约邀请B．要约C．承诺D．鉴证E．公证58．法定解除合同的条件包括（）等。A．因不可抗力致使不能实现合同目的B．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C．当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期眼内仍未履行D．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E．在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为说明不履行主要债务59．邀请招标与公开招标比较，具有（）等优点。A．竞争更剧烈B．不需设置资格预审程序C．节省招标费用D．节省招标时间E．减少承包方违约的风险60．《招标投标法》规定的招标方式包括（）A．公开招标B．询价比较招标C．直接发包D．邀请招标E．议标61．投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括（）等。A．提供了不完整的技术信息和数据B．提供的投标担保有瑕疵C．个别地方存在漏项D．没有按招标文件要求提供投标担保E．投标文件没有投标人授权代表签字62．采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）A．以评标报价最低的标书为最优B．以投标报价最低的标书为最优C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D．中标后按投标价格签订合同价E．中标后按评标价格签订合同价63．对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有（）A．监理中标函B．监理招标文件C．工程量清单D．监理合同专用条件E．合同履行中双方达成的书面协议64．委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有（）A.工程建设有关协作单位组织协调主持权B．工程施工单位选定权C．工程设计变更审批权D．工程款支付审核权E．监理人调换总监批准权65．委托监理合同中，属于监理人的义务包括（）A．按合同约定派驻人员B．使用委托人提供的设施完成工作后应归还C．将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D．负责工程施工中有关各方的协调管理E．负责办理施工有关的行政批准手续66．设计合同中，发包人的责任包括（）等。A．对设计依据资料的正确性负责B．保证设计质量C．提出技术设计方案D．解决施工中出现的设计问题E．提供必要的现场工作条件67．设计合同履行过程中，发包人要求变更局部委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这局部设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）A．发包人与设计人协商并经设计人同意B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C．该局部设计成果需经设计人审查批准D．设计人不对该局部设计质量承当责任E．设计人对该局部设计未能按时交付承当责任68．按照施工合同示范文本规定，当发包人供给材料设备时，（）A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点B．清点后承包人承当材料质量和保管责任C．材料保管费应由发包人承当D．材料使用前由承包人承当检验试验工作及费用E．材料检验通过后不解除发包人供给材料存在的质量缺陷责任69．依据施工合同示范文本中设计变更的规定，以下提法正确的有（）A．工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令B．发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C．承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更D．承包人提出的设计变更须经工程师同意E．承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求70．以下关于竣工验收的说法错误的有（）A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书C．工程严禁任何局部甩项竣工D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日E．竣工验收合格的工程移交发包人使用71．施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（）A．设计变更B．非承包人原因停电C．分包人的施工干扰D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E．交通部门修理公路影响材料运输进度72。施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括（）A．投标书B．招标文件C．图纸D．工程量清单E．合同履行过程的变更协议73．在材料采购合同中，交货质量的验收方法有（）A．化学实验B．衡量法C．物理试验D．查点法E．经验鉴别法74．按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，以下表述正确的包括（）A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承当D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承当责任75．FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为（）A．由业主选定并管理B．与承包商签订合同C．其工程款从工程量清单中的工作内容工程内开支D．承当不属于承包商应完成工作的施工E．由承包商负责协调管理76．FIDIC《施工合同条件》规定的“不可预见物质条件〞范围包括（）A．不利于施工的自然条件B．招标文件未说明的污染物影响C．不利的气候条件D．招标文件未提供的地质条件E．战争或外敌入侵77．FIDIC《施工合同条件》规定的合同文件组成局部包括（）A．标准B．图纸C．资料表D．投标保函E．中标函78．当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（）A．工程师书面指令B．施工会议纪要C．招标文件中的投标须知D．招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E．检查和试验记录79．FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）A．延误移交施工现场B．不可预见的外界条件C．异常不利气候导致的停工D．业主提前占用工程E．不可抗力事件造成的损失80．法人应当具备的条件包括（）等。A．依法成立．B．经核准登记C．有必要的财产或者经费D．有自己的组织机构E．能够独立承当民事责任答案精析单项选择题1．C【精析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承当责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。2．A【精析】债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。以下财产可以作为抵押物：①抵押人所有的房屋和其他地上定着物；②抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；③抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；④抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；⑤抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；⑥依法可以抵押的其他财产。3．C【精析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。4．A【精析】《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同，应当由发包人投保建设工程一切险。5．A【精析】当事人提出证据证明裁决有以下情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：①没有仲裁协议的；②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；④裁决所根据的证据是伪造的；⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊，枉法裁决行为的。6．B【精析】合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。7．A【精析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能同时使用。8．D【精析】先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应领先履行合同一方在对方来履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。9．D【精析】如果按照市场行情约定价格履行，则行情价格的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。买方应付价格为：200-10=190(元/千克)。10．B【精析】价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场，价格。11．B【精析】合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同。履行中的合同应当终止履行，尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失；如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承当相应的责任。此案中甲方为主要过错方，应当赔偿乙方的损失，但由于乙方也有过错，故甲方赔偿乙方一万元即可。12．C【精析】如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。可变更或可撤销的合同不同于无效合同。13．C【精析】合同订立需要经历要约和承诺两个阶段，要约邀请不是合同成立的必经过程；要约到达受要约人时生效，承诺到达要约人时生效；承诺可以撤回，但不可以撤销，承诺撤回的条件是在承诺生效之前，即承诺到达要约人之前。14．B【精析】依据《合同法》的规定，投标书是要约。15．D【精析】要求各类工程工程的建设活动，到达以下标准之一者，必须进行招标：①施工单项合同估算价在200万元人民币以上；②重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；③勘察、设计、监理等效劳的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。16．A【精析】监理招标标的是“监理效劳〞，与工程工程建设中其他各类招标的最大区别表现为监理单位不承当物质生产任务，只是受招标人委托对生产建设过程提供监督、管理、协调、咨询等效劳。鉴于标的具有的特殊性，招标人选择中标人的根本原则是“基于能力的选择〞17．C【精析】商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。18．B【精析】资格预审表的内容应根据招标工程工程对投标人的要求来确定，中小型工程的审查内容可适当简单，大型复杂工程则要对承包人的能力进行全面审查。大型．T-业工程的资格预审内容包括：法人资格和组织结构；财务报表；人员报表；施工机械设备情况；分包方案；近五年完成同类工程工程调查；在建工程工程调查；近两年涉及的诉讼案件调查；其他资格证明。19．A【精析】招标代理机构应具有的根本条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；②有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；③有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。20．A【精析】招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。21．B【精析】监理人义务：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。⑦在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。⑧负责合同的协调管理工作。22．D【精析】监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。23．B【精析】当承包人提出索赔要求后，工程师应当审核索赔报告，具体来说就是审核承包人的索赔申请；判定索赔成立的原则；对索赔报告的审查等工作。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。也就是说，工程师有权指示承包人删减掉某些合同内规定的工作内容，但不能要求他相应缩短合同工期。如果要求提前竣工的话，这项工作属于合同的变更。24．B【精析】委托人有义务为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。其中，为监理驻工地监理机构开展正常工作提供协助效劳。效劳内容包括信息效劳、物质效劳和人员效劳3个方面。物质效劳是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备舜口物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。25．C【精析】“额外工作〞是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。26．A【精析】设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。27．B【精析】因发包人原因要求解除合同：①在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；②已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；③超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。28．D【精析】在设计合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同工程的效劳结束。29．B【精析】工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。30．C【精析】保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准。31．C【精析】工程师依据工程工程的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知：①更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸；②增减合同中约定的工程量；③改变有关工程的施工时间和顺序；④其他有关工程变更需要的附加工作。但不能删除承包范围内的局部工作。32．A【精析】因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于方案进度，所有的后果都应由承包人自行承当。工程师不对确认后的改良措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此，如果修改后的进度方案不能按期完工，承包人仍应承当相应的违约责任。33．B【精析】工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的48小时内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工工程。承包人实施工程师处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到在承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。34．B【精析】如果承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承当有关费用。35．D【精析】发包人供给的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。承包人负责采购的材料和设备，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承当。36．C【精析】施工合同示范文本中所称的“费用〞，包括施工质量缺陷的修复开支。37．C【精析】在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已明确写了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。38．D【精析】合同文件解释顺序：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、标准及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。39．A【精析】按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当按订购数量及时支付货款。40．B【精析】①提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货局部，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承当。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。②交货数量与合同不符。交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时。可在承付期内拒付多交局部的货款和运杂费。合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交局部；双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的10天内通知对方。41．D【精析】FIDIC施工合同的合同工期在合同条件中用“竣工时间〞的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。42．C【精析】签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。裁决委员会可选定为1名或3名成员，一般由3名成员组成，合同每一方应提名1位成员，由对方批准。双方应与这两名成员共同商定第三位成员，第三人作为主席。43．D【精析】保存金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保存在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。44．D【精析】若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加费用和工期延误责任由承包商承当。45．C【精析】除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承当责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承当责任。46．C【精析】合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单〞生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也即行终止。47．B【精析】在《委托监理合同示范文本》中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承当违约责任，赔偿监理人的经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。48．D【精析】合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程工程的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。异常不利的气候条件应予的工期顺延，属于合同中默示的索赔。49．C【精析】施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为工程师同意承包商的索赔要求。50．A【精析】索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承当责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出的给予赔偿或补偿要求的行为。因总监理工程师在工程监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求监理单位赔偿。二、多项选择题51．BCD【精析】留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依据《担保法》规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。52．AD【精析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地开工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对局部或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该局部或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承当损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。53．ACE【精析】合同内可以约定由第三人向债权人履行局部义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①局部义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承当违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。而债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或局部转让给第三人的行为。54．ACD【精析】损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。55．BCD【精析】有以下情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。56．ABC【精析】缔约过失责任的构成应具备条件：缔约一方受有损失；缔约当事人有过错；合同尚未成立；缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。57．BC【精析】合同的成立必须经过要约和承诺的过程。58．ABDE【精析】有以下情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；⑤法律规定的其他情形。59．BCDE【精析】邀请招标的优点是不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。缺点是由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，竞争剧烈程度相对较差。60．AD【精析】《招标投标法》规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。61．BDE【精析】未作实质性响应的重大偏差包括：①没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；②没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；③投标文件记载的招标工程完成期限超过招标文件规定的完成期限；④明显不符合技术规格、技术标准的要求；⑤投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求；⑥投标附有招标人不能接受的条件；⑦不符合招标文件中规定的其他实质性要求。62．AD【精析】评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算方法换算为货币价值。根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格，评标价最低的投标书为最优，定标签订合同时，仍以报价作为中标的合同价(不是评标价)。63．ADE【精析】对委托人和监理人有约束力的监理合同，除双方签署的“合同〞协议外，还包括以下文件：①监理委托函或中标函；②建设工程委托监理合同标准条件；③建设工程委托监理合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。64．BCE【精析】委托人权利：授予监理人权限的权利；对其他合同承包人的选定权，委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有人，因此对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权；委托监理工程重大事项的决定权，委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权，工程设计变更审批权；对监理人履行合同的监督控制权。65．ABD【精析】监理人义务：①监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。②合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。③在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。④任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。⑤非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。⑥监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。⑦在监理过程中，不得泄露委托人中明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。⑧负责合同的协调管理工作。66．AE【精析】发包人的责任：提供设计依据资料；提供必要的现场工作条件；外部协调工作；其他相关工作；保护设计人的知识产权；遵循合理设计周期的规律。67．AD【精析】在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强，超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程设计单位修改。修改单位对修改的设计文件承当相应责任，设计人不再对修改的局部负责。68．ACE【精析】发包人应按照专用条款的材料设备供给一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。发包人在其所供给的材料设备到货前24小时，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。发包人供给的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。发包人供给的材料设备与约定不符时，应当由发包人承当有关责任。69．BDE【精析】施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。70．BCD【精析】