汽车维修中心装修人工合同

汽车维修中心装修人工合同合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同各方的权利和义务1.3合同的生效、变更和解除第二章合同标的2.1装修工程的范围和内容2.2装修工程的质量和标准2.3装修工程的进度和工期第三章合同价格3.1合同总金额3.2价款的支付方式3.3价款的支付时间第四章合同履行4.1承包人的义务4.2发包人的义务4.3合同的履行地点和方式第五章工程质量5.1工程质量的标准和要求5.2工程质量的检查和验收5.3工程质量问题的处理第六章工期延误6.1工期延误的原因6.2工期延误的处理方式6.3工期延误的责任承担第七章合同争议的解决7.1争议解决的方式7.2争议解决的时效7.3争议解决的地域和适用法律第八章合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同变更和解除的法律后果第九章违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的形式和金额9.3违约责任的免除第十章不可抗力10.1不可抗力的界定10.2不可抗力的通知和证明10.3不可抗力的后果和处理第十一章合同的解除和终止11.1合同解除的条件和程序11.2合同终止的条件和程序11.3合同解除和终止后的权利和义务第十二章保密条款12.1保密信息的界定12.2保密信息的保护措施12.3保密信息的泄露后果第十三章合同的转让和继承13.1合同转让的条件和程序13.2合同继承的条件和程序13.3合同转让和继承后的权利和义务第十四章附则14.1合同的签署和生效14.2合同的保管和复制14.3合同的修订和补充"合同编号_________"第一章总则第一条款合同签订依据第二条款各方的权利和义务第三条款合同的生效、变更和解除第二章合同标的第一条款装修工程的范围和内容第二条款装修工程的质量和标准第三条款装修工程的进度和工期第三章合同价格第一条款合同总金额第二条款价款的支付方式第三条款价款的支付时间第四章合同履行第一条款承包人的义务第二条款发包人的义务第三条款合同的履行地点和方式第五章工程质量第一条款工程质量的标准和要求第二条款工程质量的检查和验收第三条款工程质量问题的处理第六章工期延误第一条款工期延误的原因第二条款工期延误的处理方式第三条款工期延误的责任承担第七章合同争议的解决第一条款争议解决的方式第二条款争议解决的时效第三条款争议解决的地域和适用法律第八章合同的变更和解除第一条款合同变更的条件第二条款合同解除的条件第三条款合同变更和解除的法律后果第九章违约责任第一条款违约行为的界定第二条款违约责任的形式和金额第三条款违约责任的免除第十章不可抗力第一条款不可抗力的界定第二条款不可抗力的通知和证明第三条款不可抗力的后果和处理第十一章合同的解除和终止第一条款合同解除的条件和程序第二条款合同终止的条件和程序第三条款合同解除和终止后的权利和义务第十二章保密条款第一条款保密信息的界定第二条款保密信息的保护措施第三条款保密信息的泄露后果第十三章合同的转让和继承第一条款合同转让的条件和程序第二条款合同继承的条件和程序第三条款合同转让和继承后的权利和义务第十四章附则第一条款合同的签署和生效第二条款合同的保管和复制第三条款合同的修订和补充（合同方签字处）甲方签字：_______________________日期：_______________________乙方签字：_______________________日期：_______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：专用条款第一条甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方可从甲方指定的供应商处购买材料，也可自行选择供应商，但所选供应商须经甲方书面同意。附加条款二：质量控制条款第二条甲方质量监督甲方有权对乙方的施工过程进行质量监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。第三条甲方验收权甲方对乙方完成的工程有验收权。乙方应在工程完成后通知甲方进行验收。甲方应在验收后七个工作日内出具验收报告，确认工程的合格或不合格。附加条款三：工期延误条款第四条工期延误的责任如乙方因自身原因导致工程进度延误，乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金。如甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付合同总金额的1%作为违约金。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：技术支持条款第一条乙方技术支持乙方应为主导提供技术支持，确保工程的顺利进行。乙方应在工程过程中提供必要的技术指导，协助甲方解决技术问题。附加条款二：工程变更条款第二条工程变更的处理如甲方要求对工程范围、质量、进度等作变更，乙方应根据甲方的要求进行变更。变更导致的额外费用由甲方承担。第三条工程变更的审批甲方提出的工程变更，需经乙方同意后方可实施。乙方应在收到甲方变更要求后七个工作日内给出答复。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介服务条款第一条中介的服务内容中介方应提供合同签订、款项支付、工程监督等服务，确保合同的顺利进行。第二条中介的费用中介方收取甲方和乙方合同总金额的1%作为服务费用。服务费用应在合同签订后七个工作日内支付。第三条中介的责任中介方应承担因其过失导致的合同纠纷的责任。如中介方未能履行其职责，导致合同纠纷，中介方应承担相应的法律责任。附加条款二：保密条款第一条保密信息的界定中介方、甲方和乙方均应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息保密。保密信息包括但不限于经营策略、客户信息、技术资料等。第二条保密信息的保护措施各方应采取适当措施保护保密信息，确保其不被未授权的第三方获取。第三条保密信息的泄露后果如一方泄露了保密信息，泄露方应承担相应的法律责任，向受损方支付合同总金额的1%作为违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程预算和报价明细3.材料采购清单和供应商信息4.施工进度计划和时间表5.工程质量检验标准和方法6.合同变更和解除的书面协议7.违约金计算公式和支付凭证8.不可抗力事件的证明文件9.争议解决的仲裁协议或法院判决书10.保密协议和保密措施实施指南二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付款项2.甲方未按合同约定提供施工场地3.甲方未按合同约定履行验收义务4.乙方未按合同约定完成施工任务5.乙方未按合同约定使用指定材料供应商6.乙方未按合同约定保证工程质量7.乙方未按合同约定按时交付工程8.第三方中介未按合同约定提供服务三、法律名词及解释：1.合同：双方约定权利和义务的法律文件2.装修工程：对汽车维修中心进行的装修和改造3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况4.违约金：违约方应支付给对方的一种经济补偿5.第三方中介：协助甲方和乙方完成合同履行的中介机构四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整施工计划，必要时赔偿对方损失2.工程质量问题：及时整改，重新检验，直至符合质量标准3.合同变更：书面协议确认变更内容，调整合同价款4.合同解除：书面协议解除合同，按约定处理后续事宜5.违