2024年建筑工程协议附加协议示例版

2024年建筑工程协议附加协议示例版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同当事人1.2合同项目1.3合同金额1.4工程进度1.5违约责任1.6争议解决2.合同的变更与解除2.1合同变更的条件2.2合同解除的条件2.3变更与解除的程序3.工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准3.3质量保证措施4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误的处理4.3提前竣工的奖励5.合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2付款方式与时间5.3价款调整的条件6.合同的履行与责任6.1承包人的义务6.2发包人的义务6.3不可抗力事件7.保险与保障7.1承包人保险7.2发包人保险7.3保险理赔程序8.违约责任与赔偿8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿金额9.争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径10.合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与期限11.3泄密责任与赔偿12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序与通知12.3转让后的合同义务13.合同的解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的权益处理14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同当事人1.1.1本合同当事人包括发包人和承包人。发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的法人或其他组织；承包人是指具有工程承包主体资格，依法取得工程承包资格证书，并具有相应的施工能力的法人或其他组织。1.2合同项目1.2.1本合同项目是指发包人委托承包人施工的工程，具体工程内容、工程地点、工程规模等详见合同附件。1.2.2工程内容主要包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。1.2.3工程地点：____________________。1.2.4工程规模：____________________。1.3合同金额1.3.1本合同总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。1.3.2合同金额的支付方式、支付时间等详见合同附件。1.4工程进度1.4.1承包人应按照合同约定的工期完成工程。1.4.2工程进度计划及关键节点详见合同附件。1.5违约责任1.5.1承包人未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程的，应承担违约责任。1.5.2发包人未按照合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。1.6争议解决1.6.1合同当事人应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。1.6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二条合同的变更与解除2.1合同变更的条件2.1.1合同履行过程中，因不可抗力等因素导致合同无法继续履行的，合同当事人可以协商变更合同。2.1.2合同履行过程中，发包人提出变更工程内容、工程规模、工程地点等要求的，双方可协商变更合同。2.2合同解除的条件2.2.1合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行无意义的，合同当事人可以协商解除合同。2.2.2合同履行过程中，一方严重违约，导致合同无法履行或履行无意义的，另一方可以解除合同。2.3变更与解除的程序2.3.1合同当事人协商一致后，应签订书面变更协议或解除协议，并按照约定办理相关手续。2.3.2合同变更或解除后，尚未履行的部分视为终止，已履行的部分根据实际情况处理。第三条工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1承包人应按照国家和行业标准以及合同约定的质量要求完成工程。3.1.2工程质量应符合设计文件、施工图纸、技术规范和标准的要求。3.2工程验收标准3.2.1工程验收应按照国家和行业的验收标准进行。3.2.2工程验收合格的，发包人应支付合同约定的工程价款。3.3质量保证措施3.3.1承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。3.3.2承包人应承担工程质量保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1承包人应根据工程特点和实际情况，编制详细的工程进度计划，并报发包人备案。4.1.2工程进度计划应包括工程各阶段的完成时间、关键节点等。4.2工期延误的处理4.2.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应责任。4.2.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应责任。4.3提前竣工的奖励4.3.1承包人提前完成工程的，发包人可以按照合同约定给予奖励。4.3.2提前竣工奖励的具体办法详见合同附件。第五条合同价款与支付5.1合同价款的确定5.1.1合同价款根据工程量、工程单价、合同条款等因素确定。5.1.2合同第八条保险与保障8.1承包人保险8.1.1承包人应依法为其员工和施工设备购买社会保险，并承担相应费用。8.1.2承包人应购买工程一切险，包括但不限于建筑工程意外伤害保险、建筑工程质量保险等，并承担相应费用。8.1.3承包人应在工程开工前将保险单据提交发包人备案。8.2发包人保险8.2.1发包人应购买工程一切险，包括但不限于建筑工程意外伤害保险、建筑工程质量保险等，并承担相应费用。8.2.2发包人应在工程开工前将保险单据提交承包人备案。8.3保险理赔程序8.3.1发生保险事故的，合同当事人应立即通知保险公司，并按照保险公司的要求办理理赔手续。8.3.2保险赔偿不足部分，由合同当事人按照约定承担。第九条违约责任与赔偿9.1承包人违约9.1.1承包人未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程的，应承担违约责任。9.1.2承包人违反合同约定的其他条款的，应承担相应违约责任。9.2发包人违约9.2.1发包人未按照合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。9.2.2发包人违反合同约定的其他条款的，应承担相应违约责任。9.3违约赔偿金额9.3.1违约方应按照合同约定或依法承担赔偿责任。9.3.2赔偿金额的计算方法和支付时间等详见合同附件。第十条争议解决方式10.1协商解决10.1.1合同当事人应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解解决10.2.1合同当事人可以依法申请第三方调解机构进行调解。10.2.2调解结果对合同当事人具有法律约束力。10.3仲裁解决10.3.1合同当事人可以依法申请仲裁机构进行仲裁。10.3.2仲裁裁决对合同当事人具有法律约束力。第十一条合同的生效、修改与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自合同当事人签字或盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，合同当事人应严格按照合同约定履行各自的权利义务。11.2合同修改程序11.2.1合同履行过程中，合同当事人可以通过协商修改合同。11.2.2合同修改应签订书面修改协议，并经合同当事人签字或盖章确认。11.3合同终止条件11.3.1合同履行完成后，合同自动终止。11.3.2合同履行过程中，发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行无意义的，合同当事人可以协商终止合同。11.3.3合同履行过程中，一方严重违约，导致合同无法履行或履行无意义的，另一方可以终止合同。第十二条保密条款12.1保密信息范围12.1.1合同当事人应对对方提供的技术秘密、商业秘密等保密信息保密。12.1.2保密信息包括图纸、技术资料、商业计划等。12.2保密义务与期限12.2.1合同当事人应承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算。12.2.2保密期限内，合同当事人不得泄露保密信息。12.3泄密责任与赔偿12.3.1违反保密义务的，违约方应承担相应责任。12.3.2赔偿金额的计算方法和支付时间等详见合同附件。第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.1.1合同履行过程中，合同当事人可以协商转让合同。13.1.2合同转让应经合同当事人同意，并签订书面转让协议。13.2转让程序第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：施工图纸附件3：技术规范和标准附件4：工程进度计划附件5：合同价款支付计划附件6：保险单据附件7：保密协议附件8：违约行为及责任认定附件9：争议解决方式附件10：合同转让协议附件11：合同修改协议附件1：工程量清单工程量清单是本合同的重要组成部分，详细列出了合同项目的各项工程量及其相应的单位工程造价。合同当事人应严格按照工程量清单进行工程计量和支付。附件2：施工图纸施工图纸是工程实施的重要依据，包括工程的整体布局、结构设计、施工细节等内容。承包人应按照施工图纸进行施工，确保工程质量。附件3：技术规范和标准技术规范和标准是工程质量的保证，包括国家和行业的相关规范、标准及要求。承包人应严格按照技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。附件4：工程进度计划工程进度计划是工程实施的时间安排，包括各阶段的完成时间、关键节点等。承包人应按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。附件5：合同价款支付计划合同价款支付计划是发包人支付工程价款的安排，包括支付时间、支付方式等。发包人应按照合同价款支付计划支付工程价款。附件6：保险单据保险单据是承包人和发包人购买的各类保险的证明，包括保险种类、保险金额、保险期限等。合同当事人应妥善保管保险单据，并在发生保险事故时按照保险公司的要求办理理赔手续。附件7：保密协议保密协议是合同当事人之间关于保密信息的约定，包括保密信息的范围、保密期限、保密义务等。合同当事人应严格按照保密协议约定履行保密义务。附件8：违约行为及责任认定违约行为及责任认定是本合同的重要组成部分，详细列出了合同当事人违约的行为及其相应的责任。合同当事人应严格按照违约行为及责任认定约定的标准履行合同义务，避免违约行为的发生。附件9：争议解决方式争议解决方式是合同当事人解决合同争议的方式，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。合同当事人应按照争议解决方式约定的方式解决合同争议。附件10：合同转让协议合同转让协议是合同当事人之间关于合同转让的约定，包括转让的条件、程序和通知等。合同当事人应严格按照合同转让协议约定的条件、程序和通知进行合同转让。附件11：合同修改协议合同修改协议是合同当事人之间关于修改合同的约定，包括修改的条件、程序和通知等。合同当事人应严格按照合同修改协议约定的条件、程序和通知进行合同修改。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人违约行为及责任认定：(1)承包人未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程的，应承担违约责任。例如，承包人延期交付工程，应按照合同约定支付违约金。(2)承包人违反合同约定的其他条款的，应承担相应违约责任。例如，承包人未按照约定履行保密义务，泄露了发包人的商业秘密，应承担泄露商业秘密的责任。2.发包人违约行为及责任认定：(1)发包人未按照合同约定的时间支付工程价款的，应承担违约责任。例如，发包人延期支付工程价款，应按照合同约定支付违约金。(2)发包人违反合同约定的其他条款的，应承担相应违约责任。例如，发包人未按照约定履行保密义务，泄露了承包人的