2024年水电项目承包协议格式版

2024年水电项目承包协议标准格式版A版本合同目录一览1.承包范围与工程描述1.1承包工程的范围1.2工程描述与要求2.合同价格与支付条款2.1合同价格2.2支付条款与方式3.工程进度与时间表3.1工程进度计划3.2工程完成时间表4.承包商的责任与义务4.1承包商的责任4.2承包商的义务5.发包方的权利与义务5.1发包方的权利5.2发包方的义务6.合同变更与调整6.1合同变更的条件6.2合同调整的方式7.违约责任与赔偿7.1违约行为的定义7.2违约责任与赔偿方式8.争议解决与法律适用8.1争议解决的途径8.2适用的法律法规9.保密条款9.1保密信息的定义9.2保密责任的履行10.合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件11.合同的转让与分包11.1合同转让的条件11.2分包的批准与条件12.保险与安全保障12.1承包商的保险责任12.2安全保障的实施13.环境保护与合规13.1环境保护的要求13.2合规的检查与维护14.其他条款与附加协议14.1其他重要的合同条款14.2附加协议的签署与执行第一部分：合同如下：第一条承包范围与工程描述1.1承包工程的范围（1）水电站主体建筑工程的设计与施工；（2）水电枢纽区内的道路、桥梁、隧道等交通设施的设计与施工；（3）水电站机电设备安装工程；（4）水电站接地、防雷、消防等安全设施的设计与施工；（5）水电站环境治理与生态保护工程；（6）水电站生产运行所需的辅助设施设计与施工；（7）合同约定的其他工程内容。1.2工程描述与要求（1）水电站主体建筑工程应按照合同约定的设计方案和施工图纸进行，确保工程质量符合国家标准和行业规定；（2）水电枢纽区内的道路、桥梁、隧道等交通设施的设计与施工应满足水电站生产运行和周边区域交通出行的需要；（3）水电站机电设备安装工程应严格按照设备技术参数和安装要求进行，确保设备安全、可靠、高效运行；（4）水电站接地、防雷、消防等安全设施的设计与施工应符合国家相关法律法规和行业标准，确保水电站生产运行安全；（5）水电站环境治理与生态保护工程应按照国家和地方环保政策进行，保护生态环境，实现可持续发展；（6）水电站生产运行所需的辅助设施设计与施工应满足水电站正常运行和维护的需要；（7）承包商应按照合同约定的时间节点完成各项工程内容，确保工程进度和质量。第二条合同价格与支付条款2.1合同价格本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、质保等全部费用。2.2支付条款与方式（1）合同签订后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（2）工程进度达到约定的【】%后，发包方支付合同总价款的【】%；（3）工程竣工验收合格后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%；（4）质保期满且无质量问题后【】天内，发包方支付合同总价款的【】%。支付方式：银行转账、支票、汇票等方式。第三条工程进度与时间表3.1工程进度计划承包商应按照合同约定的工程进度计划完成各项工程内容。工程进度计划包括但不限于：（1）工程设计阶段：【】年【】月【】日前；（2）工程施工阶段：【】年【】月【】日前；（3）设备安装与调试阶段：【】年【】月【】日前；（4）工程验收与移交阶段：【】年【】月【】日前。3.2工程完成时间表（1）主体建筑工程：【】年【】月【】日前；（2）交通设施：【】年【】月【】日前；（3）机电设备安装：【】年【】月【】日前；（4）安全设施：【】年【】月【】日前；（5）环境治理与生态保护工程：【】年【】月【】日前；（6）辅助设施：【】年【】月【】日前。第四条承包商的责任与义务4.1承包商的责任（1）承包商应按照合同约定的工程范围、质量标准、进度要求完成各项工程内容；（2）承包商应保证工程质量符合国家标准和行业规定，确保工程安全、可靠、高效运行；（3）承包商应按照合同约定提供工程技术支持和服务，包括设计、施工、安装、调试、培训等；（4）承包商应承担工程变更、调整导致的费用增加和工期延误；（5）承包商应按照合同约定承担质保期内工程质量问题导致的维修、更换等责任。4.2承包商的义务（1）承包商应遵守国家法律法规和行业标准，严格执行合同约定；（2）承包商应保证工程设计、施工、安装等环节的安全，防止安全事故的发生；（3）承包商应按照合同约定及时提交工程进度报告、质量报告等相关资料；（4）承包商应协助发包方完成工程验收、移交等工作；（5）承包商应在质保期内按照合同约定提供售后服务和技术支持。第五条发包方的权利与义务5.1发包方的权利（第八条合同变更与调整6.1合同变更的条件（1）因国家政策、法律法规调整，导致合同内容或工程范围发生变化的；（2）因设计、施工、材料、设备等技术参数发生重大变化的；（3）因不可抗力因素（如自然灾害、社会动荡等）导致工程进度、质量、费用发生变化的；（4）发包方和承包商协商一致的其他变更事项。6.2合同调整的方式（1）调整工程范围和内容；（2）调整合同价格和支付条款；（3）调整工程进度和时间表；（4）其他双方协商确定的调整事项。第九条违约责任与赔偿7.1违约行为的定义（1）承包商未按照合同约定完成工程内容或质量不符合约定的；（2）发包方未按照合同约定支付合同价款或延迟支付的；（3）发包方未按照合同约定提供施工场地、资料、设备等导致工程进度延误的；（4）发包方未按照合同约定履行协助、配合、监督等义务的；（5）其他违反合同约定的行为。7.2违约责任与赔偿方式（1）承包商违约的，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、延长工期等；（2）发包方违约的，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、提前支付合同价款等；（3）违约责任的具体赔偿金额和方式，按照合同约定执行。第十条争议解决与法律适用8.1争议解决的途径（1）双方协商解决；（2）调解，可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解；（3）仲裁，合同中应明确仲裁委员会的选择；（4）诉讼，向工程所在地的人民法院提起诉讼。8.2适用的法律法规本合同的签订、履行、变更、解除、终止及争议解决等，适用中华人民共和国的法律。第十一条保密条款9.1保密信息的定义保密信息是指合同双方在合同签订、履行过程中产生、获取的未公开的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同内容、谈判过程中的信息等。9.2保密责任的履行（1）双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方泄露；（2）双方在合同履行过程中应采取适当措施保护保密信息，防止泄露给无关人员；（3）保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年失效；（4）如果一方违反保密义务，泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条合同的生效与终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件（1）工程验收合格，双方履行完毕合同约定的义务；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方协商一致终止合同；（4）法律、法规规定的其他终止条件。第十三条合同的转让与分包11.1合同转让的条件合同双方经协商一致，可以转让合同权利和义务。转让应书面通知对方，并办理相关手续。11.2分包的批准与条件承包商如需分包部分工程，应事先征得发包方同意。分包合同不得违背主合同的约定，分包商应具备相应的资质和能力。第十四条其他条款与附加协议12.1其他重要的合同条款本合同未涉及的其他重要条款，包括但不限于知识产权保护、信息安全、资料保密等。12.2附加协议的第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同设计图纸描述：包含水电站主体建筑工程、交通设施、机电设备安装、安全设施、环境治理与生态保护工程等设计图纸。要求：图纸应符合国家相关标准和规范，详细表达工程设计要求和技术参数。2.附件二：施工组织设计描述：施工组织设计方案，包括施工流程、施工方法、施工平面图等。要求：方案应合理可行，确保工程顺利进行，符合合同进度要求。3.附件三：设备技术参数清单描述：列出所有合同中涉及到的机电设备的技术参数、型号、数量等信息。要求：设备技术参数应符合合同规定，保证设备的安全、可靠、高效运行。4.附件四：工程进度计划表描述：详细列出工程各项工作的开始时间、结束时间、里程碑节点等。要求：进度计划应合理制定，确保工程按时完成，符合合同要求。5.附件五：质量保证措施描述：承包商提交的保证工程质量的措施和方案。要求：措施应具体可行，确保工程质量满足国家标准和合同要求。6.附件六：安全防护措施描述：承包商提交的安全防护措施和方案，包括接地、防雷、消防等。要求：措施应符合国家相关法律法规，确保工程施工过程中的安全。7.附件七：环境保护方案描述：承包商提交的工程环境保护措施和方案。要求：方案应符合国家环保政策，确保工程施工对环境的影响降到最低。8.附件八：保险单据描述：承包商为工程购买的各种保险单据，如建筑工程保险、第三方责任保险等。要求：保险单据应合法有效，保险金额应满足合同要求。9.附件九：分包合同清单描述：如有分包情况，列出分包合同的名称、分包商信息、分包工程内容等。要求：分包合同应经发包方同意，分包商应具备相应的资质和能力。10.附件十：其他重要文件描述：包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如会议纪要、变更协议等。要求：文件应真实有效，双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按照合同约定完成工程内容或质量不符合约定的，应承担违约责任。示例：承包商未能在合同约定的时间内完成主体建筑工程，应按照合同约定支付违约金。2.发包方未按照合同约定支付合同价款或延迟支付的，应承担违约责任。示例：发包方延迟支付合同价款，应按照合同约定支付延迟支付的利息。3.发包方未按照合同约定提供施工场地、资料、设备等导致工程进度延误的，应承担违约责任。示例：发包方未能按时提供施工场地，导致工程进度延误，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。4.发包方未按照合同约定履行协助、配合、监督等义务的，应承担违约责任。示例：发包方未能履行监督义务，导致工程质量问题，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。5.其他违反合同约定的行为，双方应根据合同约定承担相应的违约责任。示例：双方未经协商一致擅自变更合同内容，应按照合同约定承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预