2024年施工人工费用追加协议要点版

2024年施工人工费用追加协议要点版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1甲方名称2.2甲方地址2.3乙方名称2.4乙方地址3.人工费用追加3.1追加费用的原因3.2追加费用的计算方式3.3追加费用的支付时间3.4追加费用的支付方式4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误的责任4.3工期提前的奖励5.人工费用管理5.1人工费用支付标准5.2人工费用结算方式5.3人工费用调整机制6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决时效9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款的后果10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他条款11.1不可抗力11.2法律适用11.3合同附件12.签字盖章12.1甲方签字盖章12.2乙方签字盖章13.合同日期13.1签署日期14.合同编号14.1合同编号第一部分：合同如下：1.工程概况1.2工程地点：甲方提供的本项目施工地点，具体位置详见《施工合同》附件一。1.3工程规模：本项目的设计规模和施工规模，具体详见《施工合同》附件二。1.4工程性质：根据《施工合同》所述，本项目属于性质。2.合同主体2.2甲方地址：甲方注册地址，具体详见《施工合同》附件三。2.4乙方地址：乙方注册地址，具体详见《施工合同》附件四。3.人工费用追加3.3追加费用的支付时间：甲方应在收到乙方提交的《人工费用追加支付申请》后的（时间）内，将追加的人工费用支付给乙方。3.4追加费用的支付方式：甲方应通过（支付方式，如银行转账、现金等）将追加的人工费用支付给乙方。4.工程进度与工期4.1工程进度计划：乙方应按照甲方要求，确保本项目按照附件六《工程进度计划》所列的进度进行施工。4.2工期延误的责任：如乙方因自身原因导致本项目工期延误，乙方应按照《施工合同》的约定承担相应的违约责任。4.3工期提前的奖励：如乙方提前完成本项目施工，甲方应按照附件七《工期提前奖励方案》的约定给予乙方奖励。5.人工费用管理5.1人工费用支付标准：乙方施工人员的人工费用支付标准，具体详见附件八《人工费用支付标准》。5.2人工费用结算方式：乙方应按照《施工合同》的约定，每月（或每季度、每年）与甲方进行人工费用的结算。5.3人工费用调整机制：如遇人工费用变动，双方应按照附件九《人工费用调整机制》的约定进行调整。6.合同的变更与解除6.1合同变更的条件：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除的条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。7.违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按照本合同的约定履行义务，甲方应承担违约责任，具体详见附件十《甲方违约责任》。7.2乙方违约责任：如乙方未按照本合同的约定履行义务，乙方应承担违约责任，具体详见附件十一《乙方违约责任》。8.争议解决8.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决地点：争议解决的地点应为本合同签订地人民法院。8.3争议解决时效：双方应在争议发生之日起（时间）内解决争议，否则一方有权向法院提起诉讼。9.保密条款9.1保密内容：本合同签订过程中所涉及到的双方商业秘密、技术秘密以及其他双方认为需要保密的信息。9.2保密期限：自本合同签订之日起至本合同终止或履行完毕之日止。9.3违约保密条款的后果：如一方违反保密条款，泄露了保密信息，违约方应承担违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。10.合同的生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致一方不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明文件。11.2法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用（国家）的法律。11.3合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.签字盖章12.1甲方签字盖章：本合同自甲方签字盖章之日起生效。12.2乙方签字盖章：本合同自乙方签字盖章之日起生效。13.合同日期13.1签署日期：本合同自（年）年（月）月（日）日起生效。14.合同编号14.1合同编号：本合同编号为（编号）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程概况详细描述工程名称、工程地点、工程规模、工程性质等相关信息。附件二：甲方名称和地址提供甲方的注册名称和地址。附件三：乙方名称和地址提供乙方的注册名称和地址。附件四：人工费用计算方法详细说明人工费用的计算方式和计算依据。附件五：追加人工费用的原因详细描述导致人工费用追加的原因和具体情况。附件六：工程进度计划列出工程项目的进度计划和时间表。附件七：工期提前奖励方案详细说明工期提前的奖励标准和计算方法。附件八：人工费用支付标准详细列出乙方施工人员的人工费用支付标准。附件九：人工费用调整机制详细说明人工费用调整的条件和调整方法。附件十：甲方违约责任详细列举甲方违约行为及相应的违约责任。附件十一：乙方违约责任详细列举乙方违约行为及相应的违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：甲方未按照合同约定支付人工费用、工期延误、提前完成工程无奖励等行为均属于违约行为。甲方应根据附件十的约定，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。示例说明：如果甲方未按照合同约定时间支付追加的人工费用，甲方应根据附件十的约定，支付违约金给乙方。2.乙方违约行为及责任认定：乙方未按照合同约定完成施工任务、人工费用超出标准、工期延误等行为均属于违约行为。乙方应根据附件十一的约定，承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。示例说明：如果乙方未能按照工程进度计划完成施工任务，乙方应根据附件十一的约定，支付违约金给甲方。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件可能导致甲方或乙方不能履行合同义务。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的具体金额和计算方式见附件十和附件十一。3.损失赔偿：指一方因违约行为导致对方遭受的直接经济损失，应由违约方进行赔偿。在本合同中，损失赔偿的具体计算方式和范围见