2024年工程招标合同范例（四篇）

第6页共6页2024年工程招标合同范例一、委托方需向代理方提供真实、详尽且及时的文件和资料，包括但不限于建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察报告、施工图纸及审核通知书等。二、在合同执行期间，委托方应指派熟悉业务且精通相关法律、法规的代表，以配合代理方的各项工作。三、对于代理方书面提出的请求，委托方应在双方约定的时间内给予书面回复。四、如因委托方的过失导致代理方的经济损失，委托方需承担相应责任。五、对于可能影响公平竞争的招投标相关问题，委托方有义务保密。六、委托方需在规定有效期内完成工程施工合同的签订，并在合同签订后指定的日期内向____市招标投标管理中心备案。七、如在委托代理资质项目中出现重大调整，委托方需提前一周以书面形式通知乙方，以便乙方调整相应工作安排。八、委托方的权利包括但不限于：参加招投标活动、了解招投标计划、要求更换代理人员、参与投标申请人的资格审查和考察、以及全程参与开标、评标和定标工作。九、关于招标代理服务费的收取，委托方需支付中标价的____%或人民币(大写)_____作为代理咨询服务费。费用中是否包含发布媒体信息服务费、市招标投标服务所综合服务费，需根据具体情况明确。服务费应在以下时间点支付：本协议签订后预付、领取合同备案通知书后一次性付清，或在与中标人签订“建设工程施工合同”后一周内付清。十、委托方指定的联系代表人为：姓名_____，职务_____。十一、违约及争议处理：双方应遵守合同条款，违约方需承担损失，并在继续履行合同的同时赔偿对方及可能的第三方损失。如发生争议，双方可选择和解、调解，或按照仲裁协议向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的法院提起诉讼。十二、合同份数及分送责任：合同正本双方各执一份，副本____份，甲方保留____份，乙方保留____份，另需向____市招标投标管理中心建设工程科提交一份。委托方(甲方)(盖章)：_____代理方(乙方)(盖章)：_____法定代理人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人委托人(签字)：_____法定代表人委托人(签字)：_____单位地址：_____单位地址：_____联系电话：_____联系电话：_____邮政编码：_____邮政编码：_____开户银行：_____开户银行：_____银行账号：_____银行账号：_____签订地点：_____签订地点：_________年____月____日2024年工程招标合同范例（二）一、资格审查：对潜在投标人进行资格确认；二、招标文件编制：负责编制详细的招标文件；三、工程预算编制：进行工程预算的精确计算；四、组织开标会议：有序组织召开开标会议；五、现场考察与答疑：组织现场踏勘并解答投标人疑问；六、开标与评标管理：有序进行开标及评标过程；七、工程合同草拟：初步拟定工程合同文本；八、其它与发包相关事务：处理与发包相关的其它事宜。三、委托人对代理人完成合同规定工作的时间要求：1、代理工作启动时间：2、代理工作完成时间：四、招标代理服务费用计算与支付：1、招标代理服务费将根据国家现行取费政策，采用特定计算方法确定。2、招标代理服务费支付方式可选以下任一：由委托人支付；与投标人约定，由中标人支付。无论选择哪种方式，招标文件中必须明确写明，并包含在投标报价中。五、委托人的权利：1、委托人有权参与招投标的各个环节。2、委托人有权要求代理人定期报告代理工作的进展。3、委托人有权要求更换不胜任工作或需回避的代理人。4、委托人有权决定代理人的具体工作内容。5、如发现代理人违反相关法律法规或建设程序，经确认后，委托人有权要求改正，直至终止合同。六、委托人的义务与责任：1、委托人在代理工作开始前需办理完所有必要的审批手续，确保招标工作条件具备。2、委托人应向代理人及时、免费、准确地提供所需文件和资料。3、代理人提出的书面请求，委托人应在规定时间内书面回复，延误责任由委托人承担。4、如项目内容、时间等有重大调整，委托人应提前书面通知代理人，以便调整工作安排，延误责任同样由委托人承担。5、委托人有义务对依法应保密的信息进行保密。6、应在法定时间内签订工程合同，并提交建设行政主管部门备案。七、代理人的权利：1、有权拒绝违反国家法律、法规和规定的任何人为干预。2、有权在授权范围内依法办理委托项目的招标工作。3、有权建议更换不胜任或有利益冲突的委托方人员。4、如委托人的条件和要求不合规，代理人可建议修改，拒绝修改的，代理人有权单方面终止合同。5、有权要求委托人在规定时间内免费提供详细的书面资料以进行代理工作。6、代理人不保证任何特定投标人为中标人。八、代理人的义务与责任：1、应依法行事，遵循公平、诚信原则，按合法程序进行招投标代理活动。2、在规定时间内完成委托工作，不得将服务转包给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划及相关的招投标资料，并做好相关法规解释工作。4、代理人员如与潜在投标人有利益关系，应主动申请回避。5、在代理过程中，对保密信息负有保密义务。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、提供以下招标投标的文件资料：九、联系人指定：委托方指定人员与代理方协调相关事宜；代理方指派项目招标代理工作负责人。十、合同价款支付方式及期限：十一、违约、索赔、奖励及争议解决：1、违约方需承担因违约造成的损失，如另一方要求继续履行合同，违约方在承担违约责任后仍需继续履行。2、违约方需赔偿因违约给第三方造成的损失。3、变更合同条款须另签补充协议，补充协议与主合同具有同等法律效力。4、双方在合同履行中发生争议，可选择和解、调解，或按照以下方式解决：向指定仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的法院提起诉讼。十二、合同份数：合同一式若干份，正本若干份，副本若干份。补充条款：委托人：_____代理人：_____法定代表人：_____日期：_____2024年工程招标合同范例（三）一、招标工程的前提条件本项目的招标条件已全部满足，具体如下：1.本工程已列入国家(或相应部、委、省、市、自治区)的年度建设规划。2.设计单位已提供经国家批准的施工图和工程概算。3.建设用地已征用，所有障碍物已完成拆迁；施工所需的水、电、道路和通信条件已落实。4.资金、材料、设备的分配计划和协作配套条件已落实，确保工程在预定工期内连续施工。5.已获得当地建设主管机构颁发的建筑施工许可证。6.本工程的标底已提交建设主管部门和建设银行进行复核。二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位：详细信息见附表。三、工程场地、水、电、道路等状况：具体详情将在附表中提供。四、工程质量标准、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求、工程验收标准：详细信息将在附表中提供。五、工程供料方式、主要材料价格、工程价款结算办法：详细信息将在附表中提供。六、组织投标单位进行工程现场考察、说明和招标文件交底的时间、地点：具体安排将在后续通知中告知。七、报名、投标日期及招标文件发送方式：报名日期：____年____月____日；投标期限：____年____月____日起至____年____月____日止；招标文件发送方式：具体方式将在报名后通知。八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：开标时间：____年____月____日；评标结束时间：____年____月____日；开标、评标方式：建设单位将邀请建设主管部门、建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参与公开开标，对证书进行审查，并采取集体评议方式进行评标和定标。中标依据及通知：中标单位的确定基于工程质量、工期、报价合理性及良好社会信誉。最低报价的投标单位不一定会中标。若所有投标价均高于标底，且标底无误，将通过评标剔除不合理部分，确定合理标价和中标单位。评标结束后五日内，招标单位将通过邮寄(或专人送达)方式向中标单位发送中标通知书，并在一个月(不超过两个月)内与中标单位签订_____建筑安装工程承包合同。九、其他：详细信息将在后续通知或补充文件中提供。招标方郑重承诺，招标书一经发出，不改变原定招标文件内容，否则将承担由此给投标单位造成的损失。投标单位应按照招标文件要求，自费参与投标准备和投标，标书应按规定格式填写，字迹清晰，并加盖单位和代表人印章。标书须密封，不得逾期送达。一旦发出，不得要求收回或修改。如招标过程中发生争议，双方自行协商未果，可由负责招标管理的部门进行调解仲裁。如对仲裁结果仍有异议，可诉诸法院。建设单位(即招标单位)：_____地址：_____联系人：_____电话：_________年____月____日2024年工程招标合同范例（四）甲方：乙方：鉴于甲方为美化、绿化校园环境之目的，经公开招标程序，乙方在众多投标者中脱颖而出，成功中标。为明确双方在此项目中的权利、义务与责任，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，甲乙双方特此签订本合同。一、工程名称：具体名称（此处需根据实际填写）。二、工程内容及范围：本项目涵盖运动场四周及主席台两侧的花池绿化工作，乙方需确保在完工后半年内，植物成活率达到百分之百，并按照实际收方标准数量进行最终结算。三、工程期限：（原文未提及，如需添加，请明确具体时间范围）。四、付款方式：双方约定于____年____月底前，甲方一次性向乙方付清全部工程款项。五、双方的权力与义务：1.甲方有权指派专人监督工程质量，并对乙方工作中存在的问题及时提出指正，乙方应积极响应并立即进行整改。同时，乙方需承担工程质量检查验收的责任。2.甲方负责提供种植所需的场地，乙方则有权对甲方提供的场地条件提出合理化建议，以确保工程顺利进行。甲方还需为乙方提供必要的水源和培土资源。3.乙方必须严格按照双方约定的植物品种及合同规定进行施工，确保工程质量上乘，且植物成活率必须达到百分之百。六、工程安全：乙方在