建设工程合同（2篇）

建设工程合同甲方（以下简称“业主”）：___________乙方（以下简称“承包商”）：___________鉴于甲方委托乙方进行____项目的建设，经双方友好协商，就合同条款达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3工程内容：____1.4工程规模：____1.5工程预算：____第二条合同工期2.1合同工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。第三条工程质量3.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程质量验收不合格的，乙方应负责无偿整改，直至达到约定标准。第四条工程款支付4.1双方约定，工程款分三次支付：____、____、____。4.2第一次付款在合同签订后____天内，支付工程预算的____%。4.3第二次付款在工程进度达到____%后，支付工程预算的____%。4.4第三次付款在工程验收合格后，支付剩余的工程款。第五条违约责任5.1乙方未按约定工期完成工程的，应支付违约金，违约金为合同金额的____%。5.2甲方未按约定时间支付工程款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家的法律法规，不得违法施工。7.2双方应共同维护工程现场的安全，防止安全事故的发生。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：____年____月____日建设工程合同（二）合同编号：____________合同名称：建设工程合同甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“承包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事项，达成以下协议：一、工程内容1.1本工程名称为：____________1.2本工程地址为：____________1.3工程规模及建设内容：____________1.4工程预算金额为：____________元。二、合同价格2.1乙方向甲方提供的工程报价为：____________元。2.2双方确认，报价包括但不限于工程设计、施工、材料设备购置、验收、保修等全部费用。三、合同工期3.1工程预计开工日期为：____________年____________月____________日。3.2工程预计竣工日期为：____________年____________月____________日。3.3工期延误及提前竣工的违约责任按照双方约定执行。四、付款方式及进度4.1甲方应按照双方约定的付款方式及进度向乙方支付工程款项。4.2乙方完成工程进度达到约定的付款节点时，甲方应按时支付相应款项。五、质量及验收5.1乙方应按照约定的质量标准完成工程建设。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。6.2违约方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：______