城市广场翻新施工合同

城市广场翻新施工合同合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模与范围2.3工程目标与标准2.4施工期限第三章双方权益与义务3.1甲方权益与义务3.2乙方权益与义务3.3丙方的权益与义务（如有）第四章工程设计与变更4.1设计要求与提交4.2设计审批与修改4.3工程变更程序第五章工程质量与验收5.1质量标准与要求5.2验收程序与组织5.3质量问题的处理第六章工程造价与支付6.1工程预算与决算6.2支付方式与时间6.3价款调整的条件与方法6.4发票与税务第七章施工安全与环境保护7.1安全生产要求7.2安全事故的处理7.3环境保护与节能减排第八章违约责任8.1违约行为与责任8.2违约赔偿方式与金额8.3因不可抗力导致的违约第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁地点与机构9.3诉讼管辖法院第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件10.2分包的管理与监督10.3分包合同的签订与备案第十一章信息与沟通11.1信息交流的方式与要求11.2沟通机制与频率11.3保密条款第十二章附件与附录12.1附件清单12.2附录文件第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.2附件的更新与替换13.3法律的变更对合同的影响第十四章合同的签署14.1签署程序14.2签署日期与地点14.3合同正本与副本合同编号_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.1本合同旨在明确甲方（城市广场管理方）与乙方（施工方）之间关于城市广场翻新施工的合作关系与各自的权利义务。1.1.2城市广场翻新施工项目是为了提升城市广场的使用功能，改善广场设施，增强市民休闲娱乐体验。1.2定义与解释1.2.1本合同所称甲方是指拥有和管理城市广场的机构或个人。1.2.2本合同所称乙方是指承担城市广场翻新施工的施工单位。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同及附件是双方签署的所有文件的组成部分，如有冲突，以本合同为准。1.3.2附件包括施工图纸、工程量清单、技术规范等。1.4法律法规的适用1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。1.5合同的生效与终止1.5.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5.2在工程全部完成后，经甲方验收合格，本合同即告终止。第二章工程概况2.1工程地点2.1.1工程位于________市________区________路________号的城市广场。2.2工程规模与范围2.2.1工程包括但不限于广场地面翻新、绿化改造、照明系统升级、公共设施维修等。2.3工程目标与标准2.3.1工程目标是打造一个功能完善、环境优美、市民喜爱的休闲广场。2.3.2工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准及规范。2.4施工期限2.4.1施工期限自合同生效之日起算，预计________个月完成。第三章双方权益与义务3.1甲方权益与义务3.1.1甲方负责提供施工图纸、技术规范等相关技术文件。3.1.2甲方应确保施工场地符合施工条件，提供施工所需的基础设施。3.1.3甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。3.2乙方权益与义务3.2.1乙方应按照合同约定进行施工，保证工程质量符合规范要求。3.2.2乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。3.2.3乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。3.3丙方的权益与义务（如有）3.3.1如合同涉及丙方（如材料供应商、设计单位等），丙方应遵守合同约定，履行相应义务。第四章工程设计与变更4.1设计要求与提交4.1.1乙方应根据甲方提供的初步设计方案，完成施工图设计。4.1.2乙方应在合同约定的时间内提交施工图纸及相关技术文件。4.2设计审批与修改4.2.1甲方应在收到乙方提交的设计文件后________个工作日内完成审批。4.2.2任何设计变更均应双方协商一致，并签订变更协议。4.3工程变更程序4.3.1变更申请：双方任何一方提出变更要求，应提交书面的变更申请。4.3.2变更审批：变更申请经对方同意后，应签署书面协议，并明确变更的工程量、工期、费用等。第五章工程质量与验收5.1质量标准与要求5.1.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范。5.1.2乙方应承担工程质量的全面责任。5.2验收程序与组织5.2.1工程验收分为初步验收和最终验收。5.2.2初步验收在工程进度达到________%时进行。5.2.3最终验收在工程完成后进行，由甲方组织。5.3质量问题的处理5.3.1甲方发现质量问题，有权要求乙方及时整改。5.3.2乙方对质量问题进行修复后，应重新进行验收。第六章工程造价与支付6.1工程预算与决算6.1.1乙方应根据施工图纸和工程量清单编制工程预算。6.1.2工程决算应报甲方审批，实际支付金额根据实际完成工程量计算。6.2支付方式与时间6.2.1甲方第八章违约责任8.1违约行为与责任8.1.1任何一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应承担违约责任。8.1.2违约方应赔偿对方因此造成的直接经济损失。8.2违约赔偿方式与金额8.2.1违约赔偿的具体金额和方式，双方可在本合同中约定。8.2.2违约赔偿的最高限额不应超过合同总金额的________%。8.3因不可抗力导致的违约8.3.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.3.2因不可抗力导致的违约，双方互不承担责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方发生合同争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构9.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为________市。9.2.2仲裁机构为________仲裁委员会。9.3诉讼管辖法院9.3.1如双方未选择仲裁，则应由合同签订地人民法院管辖。第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件10.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。10.1.2转让合同应报对方审批，并签订书面转让协议。10.2分包的管理与监督10.2.1乙方不得将合同工程的全部或主要部分分包给第三方。10.2.2乙方对分包工程的质量和安全承担连带责任。10.3分包合同的签订与备案10.3.1分包合同签订后，乙方应将分包合同副本送甲方备案。10.3.2分包合同的解除或终止，应通知甲方。第十一章信息与沟通11.1信息交流的方式与要求11.1.1双方应建立项目沟通机制，定期召开项目协调会。11.1.2任何一方就合同事项发出的通知、文件等，应以书面形式送达对方。11.2沟通机制与频率11.2.1双方应确定项目负责人，负责日常沟通与协调。11.2.2重要事项应及时沟通，紧急事项应立即通知。11.3保密条款11.3.1双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。11.3.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。第十二章附件与附录12.1附件清单12.1.1附件包括施工图纸、工程量清单、技术规范等。12.2附录文件12.2.1附录文件包括双方的相关资质证明、授权书等。第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.1.1合同的修改与补充，应以书面形式签订，并作为本合同的附件。13.1.2修改与补充的内容与本合同具有同等法律效力。13.2附件的更新与替换13.2.1附件如有更新或替换，应以书面形式通知对方，并经对方确认。13.2.2更新或替换的附件与原附件具有同等法律效力。13.3法律的变更对合同的影响13.3.1如法律、法规的变更对合同产生影响，双方应协商一致，按变更后的法律、法规执行。第十四章合同的签署14.1签署程序14.1.1本合同自双方签字盖章后生效。14.1.2双方代表应在本合同上签字并加盖公章。14.2签署日期与地点14.2.1本合同于________年________月________日在________市________区________路________号签署。14.3合同正本与副本14.3.1本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。14.3.2双方应妥善保管合同正本，不得随意转让或用于不正当目的。甲方代表：______________________乙方多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更权甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对工程的设计、施工方案、材料选择等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更导致的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关资料和报告。1.3甲方验收权甲方有权对工程进行初步验收和最终验收。乙方应按照甲方的验收标准和要求，完成工程，并配合甲方进行验收。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方质量保证乙方保证所提供的材料、设备及施工质量符合国家及行业标准，并承担因质量问题导致的全部责任。2.2乙方工期保证乙方承诺按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对与工程相关的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。中介方应保持中立，公正地处理双方的争议。3.2第三方中介的费用中介方的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介方应在提供服务后，向双方出示费用明细，双方按照约定支付。3.3第三方中介的赔偿责任中介方在履行合同过程中，如有过错导致甲方或乙方损失，中介方应承担相应的赔偿责任。中介方的赔偿责任限于中介费用范围内。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.工程量清单3.技术规范4.分包合同副本5.材料供应商资质证明6.设计单位资质证明7.授权书8.施工进度计划9.安全生产措施方案10.环境保护措施方案11.合同变更协议12.违约赔偿计算方法13.争议解决仲裁规则14.法律法规及相关标准规范二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供施工图纸、技术规范等，导致乙方无法按计划施工。2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合规范要求。3.乙方未按约定使用甲方提供的材料、设备，或使用不合格的材料、设备。4.乙方未按约定进行施工安全防护，导致安全事故发生。5.任何一方未按约定支付合同款项，或延迟支付。6.任何一方未按约定履行合同义务，或履行不符合约定。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：违反合同约定，不履行或不当履行合同义务。3.违约赔偿：因违约行为导致的直接经济损失的赔偿。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.仲裁：通过仲裁委员会对合同争议进行裁决。6.诉讼：通过法院对合同争议进行司法解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提交延误原因及解决方案，经甲方同意后及时调整施工计划。2.工程质量问题：乙方应及时整