加油站装修合同样本

加油站装修合同样本合同目录第一章：总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的和原则1.3合同的签订时间和地点1.4法律的适用和解释第二章：工程概况2.1加油站的基本情况2.2装修的范围和内容2.3工程的目标和要求2.4工程的开工日期和竣工日期第三章：合同价格3.1工程总造价的确定3.2价款的支付方式3.3价款的调整条件和方法3.4价款的支付时间表第四章：工程质量4.1工程质量标准和要求4.2质量检查和验收程序4.3质量问题的处理方式4.4质量保证期限第五章：工期延误5.1工期延误的责任和处理5.2工期延误的计算方法5.3工期延误的赔偿方式5.4工期延误的解决途径第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.2合同解除的条件和程序6.3合同变更和解除的赔偿方式6.4合同变更和解除的解决途径第七章：合同的履行和监督7.1双方的义务和责任7.2工程进度报告和工程会议7.3合同履行情况的监督和检查7.4违约责任的处理方式第八章：保险和安全生产8.1工程保险的要求和范围8.2安全生产的责任和要求8.3安全事故的处理方式8.4安全生产的监督和检查第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的解决时间和地点9.3争议解决的适用法律和规则9.4争议解决的结果和执行第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的承担方式10.3违约行为的解决途径10.4违约责任的赔偿限额第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件和程序11.2合同解除的条件和程序11.3合同终止和解除的赔偿方式11.4合同终止和解除的解决途径第十二章：合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.2合同转让的赔偿方式12.3合同继承的条件和程序12.4合同继承的赔偿方式第十三章：附件13.1工程设计文件13.2施工图纸和技术规范13.3合同价款明细表13.4其他与合同有关的文件第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3法律变更条款14.4其他双方约定的条款合同编号：_________第一章：总则1.1合同双方的含义1.1.1甲方：指_________（甲方全称）1.1.2乙方：指_________（乙方全称）1.2合同的目的和原则1.2.1甲乙双方按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。1.2.2甲乙双方共同保障工程质量和安全，按期完成工程。1.3合同的签订时间和地点1.3.1本合同于____年____月____日签订于____（地点）。1.4法律的适用和解释1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章：工程概况2.1加油站的基本情况2.1.1加油站名称：_________2.1.2加油站地址：_________2.2装修的范围和内容2.2.1装修范围：包括但不限于站房、加油设备、油罐区、绿化区等。2.2.2装修内容：包括但不限于拆除、新建、改造、装修等。2.3工程的目标和要求2.3.1工程目标：按照甲方要求，完成加油站的装修，确保工程质量。2.3.2工程要求：符合国家相关法律法规、标准和规范。2.4工程的开工日期和竣工日期2.4.1开工日期：____年____月____日2.4.2竣工日期：____年____月____日第三章：合同价格3.1工程总造价的确定3.1.1工程总造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价款的支付方式3.2.1甲乙双方约定采用____支付方式。3.3价款的调整条件和方法3.3.1工程总造价如有调整，需双方协商一致，并签订补充协议。3.4价款的支付时间表3.4.1甲乙双方约定按照工程进度分阶段支付价款。第四章：工程质量4.1工程质量标准和要求4.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、标准和规范。4.1.2工程质量应达到甲方要求。4.2质量检查和验收程序4.2.1工程验收分为分阶段验收和整体验收。4.2.2验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改。4.3质量问题的处理方式4.3.1发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。4.3.2严重质量问题导致工程无法使用，乙方应承担相应责任。4.4质量保证期限4.4.1乙方对工程质量提供____年的质保期。第五章：工期延误5.1工期延误的责任和处理5.1.1因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。5.1.2因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。5.2工期延误的计算方法5.2.1工期延误天数按照实际延误天数计算。5.3工期延误的赔偿方式5.3.1工期延误赔偿标准：____元/天。5.3.2赔偿金额计算方法：延误天数×赔偿标准。5.4工期延误的解决途径5.4.1双方应友好协商解决工期延误问题。5.4.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章：合同的变更和解除6.1合同变更的条件和程序6.1.1合同变更需双方协商一致，并签订补充协议。6.1.2合同变更不得影响工程质量和进度。6.2合同解除的条件和程序6.2.1合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。6.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作。6.3合同变更和解除的赔偿方式6.3.1因合同变更或解除导致的损失，由责任方承担。6.3.2赔偿金额计算方法：实际损失×赔偿比例。6.4合同变更和解除的解决途径6.4.1双方应友好协商解决合同变更和解除问题第八章：保险和安全生产8.1工程保险的要求和范围8.1.1乙方应按照甲方要求，办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。8.1.2保险费用由乙方承担。8.2安全生产的责任和要求8.2.1乙方应制定并执行安全生产规章制度，确保工程施工安全。8.2.2乙方应按照甲方要求，办理安全生产相关手续。8.3安全事故的处理方式8.3.1发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。8.3.2安全事故造成的损失，由乙方承担。8.4安全生产的监督和检查8.4.1甲方有权对施工现场进行安全生产监督和检查。8.4.2乙方应积极配合甲方进行安全生产监督和检查。第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同争议。9.1.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议的解决时间和地点9.2.1争议解决时间：自争议发生之日起____日内。9.2.2争议解决地点：合同签订地。9.3争议解决的适用法律和规则9.3.1争议解决适用中华人民共和国法律。9.3.2争议解决按照人民法院诉讼程序进行。9.4争议解决的结果和执行9.4.1争议解决结果为终审判决，双方均应执行。9.4.2终审判决执行情况由甲方进行监督。第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.1.1乙方未按照合同约定履行义务的，构成违约。10.1.2甲方未按照合同约定履行义务的，构成违约。10.2违约责任的承担方式10.2.1乙方违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2.2甲方违约的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约行为的解决途径10.3.1双方应友好协商解决违约行为。10.3.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。10.4违约责任的赔偿限额10.4.1违约赔偿限额为合同总价的____%。第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件和程序11.1.1合同终止条件：合同约定的工程全部完成，并经验收合格。11.1.2合同终止程序：双方签署终止协议，办理相关手续。11.2合同解除的条件和程序11.2.1合同解除条件：合同约定的解除条件满足。11.2.2合同解除程序：双方签署解除协议，办理相关手续。11.3合同终止和解除的赔偿方式11.3.1合同终止和解除的赔偿方式按照违约责任条款执行。11.3.2赔偿金额计算方法：实际损失×赔偿比例。11.4合同终止和解除的解决途径11.4.1双方应友好协商解决合同终止和解除问题。11.4.2协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章：合同的转让和继承12.1合同转让的条件和程序12.1.1合同转让需双方协商一致，并签订转让协议。12.1.2合同转让不得影响工程质量和进度。12.2合同转让的赔偿方式12.2.1合同转让赔偿方式按照违约责任条款执行。12.2.2赔偿金额计算方法：实际损失×赔偿比例。12.3合同继承的条件和程序12.3.1合同继承需双方协商一致，并签订继承协议。12.3.2合同继承后，新的合同方应继续履行合同义务。12.4合同继承的赔偿方式12.4.1合同继承赔偿方式按照违约责任条款执行。12.4.2赔偿金额计算方法：实际损失×赔偿比例。第十三多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。若乙方未按照甲方要求采购材料，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方要求及时调整施工计划。若乙方未按照甲方要求完成工程进度，乙方应承担相应责任。1.3甲方变更设计甲方有权根据实际需要对工程设计进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案，并保证工程质量。若乙方未按照甲方要求进行设计变更，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方技术支持和培训乙方应提供甲方所需的技术支持和培训，确保甲方人员能够正确使用和维护工程设施。若乙方未提供技术支持和培训，导致甲方人员无法正确使用工程设施，乙方应承担相应责任。2.2乙方保修和维护乙方应对工程质量提供保修服务，并负责工程的日常维护。若乙方未按照约定提供保修和维护服务，导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。2.3乙方遵守法律法规乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程施工安全。若乙方违反法律法规，导致工程施工安全事故，乙方应承担相应责任。附加条款三：第三方中介的特殊规定3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。若第三方中介未按照约定履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介的收费第三方中介的收费应按照双方约定进行。若第三方中介未按照约定收费，导致双方产生争议，第三方中介应承担相应责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对合同内容和相关资料保密，不得泄露给无关方。若第三方中介违反保密义务，导致合同相关信息泄露，第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介的退出第三方中介有权在合同履行过程中退出。若第三方中介未经双方同意擅自退出，导致合同无法继续履行，第三方中介应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.合同价款明细表4.工程保险单据5.安全生产相关手续文件6.材料供应商资质证明7.技术支持和培训资料8.保修和维护服务协议9.第三方中介服务协议10.合同履行过程中的相关证明和文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定支付价款未按约定提供材料未按约定监督工程进度未按约定进行设计变更2.乙方违约行为未按约定完成工程质量未按约定采购材料未按约定提供技术支持和培训未按约定保修和维护工程3.第三方中介违约行为未按约定协调双方关系未按约定收费未按约定保密合同信息未按约定履行中介职责三、法律名词及解释：1.建筑工程一切险：指保险公司对建筑工程在施工过程中因各种原因造成的损失承担赔偿责任的保险。2.安装工程一切险：指保险公司对安装工程在施工过程中因各种原因造成的损失承担赔偿责任的保险。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.实际损失：指因违约行为导致的直接经济损失。5.违约责任：指违约方因违约行为应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误解决办法：双