建筑施工合同范本经典

建筑施工合同范本经典合同编号：__________建筑施工合同范本经典甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条施工期限2.1工程工期为__________天，自开工之日起计算。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程。因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担由此增加的费用，并向甲方支付违约金，违约金的标准为每日__________元。第三条质量标准3.1乙方应当按照国家及行业标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.2工程质量验收不合格的，乙方应当负责返工、整改，并承担由此产生的费用。3.3工程验收合格后，乙方应当提供完整的工程资料，并协助甲方办理相关手续。第四条材料供应4.1甲方负责提供工程所需的主要材料，并保证材料质量。4.2乙方负责工程所需的辅助材料及施工设备的采购和保管。4.3甲方、乙方应当按照约定的时间和数量提供材料，因一方原因导致材料供应不及时，应当承担由此产生的费用，并向对方支付违约金，违约金的标准为每日__________元。第五条工程款项5.1工程总价分为三次支付，具体支付时间及比例为：（1）工程进度达到__________时，支付__________%；（2）工程进度达到__________时，支付__________%；（3）工程验收合格后，支付剩余的__________%。5.2甲方支付工程款项后，乙方应当向甲方提供相应的发票。5.3甲方逾期支付工程款项的，应当按照同期银行贷款利率支付滞纳金。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，违约金的标准为合同总价款的__________%。6.2乙方施工过程中出现质量问题或者延期交付工程的，甲方有权要求乙方及时整改或者采取补救措施，由此产生的费用由乙方承担。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方同意，仲裁委员会作为解决争议的仲裁机构。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.材料供应清单5.工程验收标准及方法6.乙方施工人员名单及资质证明7.工程款项支付凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供材料，认定违约。2.乙方未按约定工期完成工程，认定违约。3.工程质量验收不合格，认定违约。4.甲方未按约定支付工程款项，认定违约。5.乙方施工过程中出现质量问题或延期交付工程，认定违约。6.双方未按约定解决争议，认定违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方将建筑工程的施工任务交由乙方完成，乙方应当按照甲方的要求进行施工，并支付报酬的合同。2.工程验收：指工程完成后，由甲方、乙方及有关方面共同对工程的质量、安全、进度、投资控制等方面进行评价、检查和确认的活动。3.违约金：指一方违反合同约定，向对方支付的赔偿金。4.滞纳金：指甲方逾期支付工程款项，按照同期银行贷款利率计算的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应不及时：乙方提前与甲方沟通，确保材料供应；甲方按时提供材料，如有延误，支付违约金。2.工程进度滞后：乙方加大施工力度，合理调整施工计划；甲方协助乙方解决施工中遇到的问题。3.工程质量问题：乙方及时整改，重新验收；甲方监督乙方施工过程，确保工程质量。4.款项支付不及时：甲方按时支付工程款项，如有延误，支付滞纳金；乙方提供发票，确保款项支付正确。5.争议解决：双方协商解决，协商不成时，向有管辖权的人民法院起诉或申请仲裁。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、公共设施等。2.适用于新建