医疗器械店装修合同及预算

医疗器械店装修合同及预算合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间第二章装修工程内容及要求2.1装修工程范围2.2装修设计要求2.3装修材料要求2.4装修质量标准第三章合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四章工期及进度4.1工期要求4.2工程进度报告4.3工期延误及赔偿第五章施工单位责任及义务5.1施工单位的施工责任5.2施工单位的安全责任5.3施工单位的保修责任第六章甲方（业主）责任及义务6.1甲方提供的条件6.2甲方的监督责任6.3甲方的配合义务第七章违约责任7.1施工单位的违约责任7.2甲方的违约责任第八章争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点及法院第九章合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十章附则10.1合同的生效10.2合同的终止10.3合同的解释第十一章装修工程预算明细11.1工程预算表11.2材料费用预算表11.3人工费用预算表第十二章装修工程设计方案12.1设计图纸12.2设计说明第十三章附件13.1装修工程合同附件13.2预算附件第十四章其他约定14.1双方的其他约定14.2合同的补充条款合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.2合同标的本合同标的是指乙方根据甲方的要求，对甲方医疗器械店进行装修设计及施工的具体事项。1.3合同签订地点和时间本合同于_________年_________月_________日在_________签订。第二章装修工程内容及要求2.1装修工程范围包括店面的内部装修、货架布局、照明系统、卫生间改造等。2.2装修设计要求乙方应提供符合医疗器械店特点的专业设计方案，方案需经甲方确认后方可施工。2.3装修材料要求乙方应使用符合国家标准的优质材料，并保证材料的卫生、安全及环保。2.4装修质量标准乙方的施工质量应符合国家相关行业标准及甲方要求。第三章合同价格及支付方式3.1合同总价本合同总价为人民币_________元整（大写：_________元整）。3.2支付方式甲方支付乙方装修工程款项，可采用银行转账、支票等方式。3.3支付时间表甲方应按照乙方的进度报告分期支付相应的工程款项。第四章工期及进度4.1工期要求乙方应保证装修工程在_________天内完成。4.2工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，确保甲方了解工程进展。4.3工期延误及赔偿如乙方原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。第五章施工单位责任及义务5.1施工单位的施工责任乙方应按照合同约定及设计方案进行施工，保证工程质量。5.2施工单位的安全责任乙方应确保施工过程中的安全，防止意外事故的发生。5.3施工单位的保修责任乙方对装修工程提供的保修期为_________年，保修期内如出现质量问题，乙方负责修复。第六章甲方（业主）责任及义务6.1甲方提供的条件甲方应提供施工所需的场地、水电等基础设施。6.2甲方的监督责任甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。6.3甲方的配合义务甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第七章违约责任7.1施工单位的违约责任如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，并承担因此造成甲方损失的责任。7.2甲方的违约责任如甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，并承担因此造成乙方损失的责任。第八章争议解决8.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼或仲裁地点及法院诉讼或仲裁地点为合同签订地人民法院。第九章合同的变更和解除9.1合同变更条件经双方协商一致，可以变更合同内容。9.2合同解除条件任何一方未能履行合同义务，对方有权解除合同。第十章附则10.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同的终止本合同在双方履行完毕所有合同义务后终止。10.3合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。第十一章装修工程预算明细11.1工程预算表详见附件一。11.2材料费用预算表详见附件二。11.3人工费用预算表详见附件三。第十二章装修工程设计方案12.1设计图纸详见附件四。12.2设计说明详见附件五。第十三章附件13.1装修工程合同附件详见附件六。13.2预算附件详见附件七。第十四章其他约定14.1双方的其他约定本合同未涉及的事项，双方可另行协商约定。14.2合同的补充条款本合同的补充条款与本合同具有同等法律效力。甲方（甲方盖章）：乙方（乙方盖章）：签订日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供材料和服务。如乙方不同意，甲方有权解除合同。1.2甲方验收标准甲方对工程质量有特殊要求的，应在合同中明确。乙方应按照甲方的要求进行施工，否则甲方有权要求乙方拆除或重新施工。1.3甲方变更要求甲方在合同履行过程中提出变更要求的，乙方应根据变更要求进行调整。如变更导致合同总价变动，双方应协商调整合同价格。1.4甲方支付期限甲方应在乙方提交工程进度报告后_________日内支付相应工程款项。如甲方逾期支付，应按照逾期天数支付违约金。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工方案乙方应提供详细的施工方案，包括施工流程、时间表和人员配置。甲方有权对施工方案进行审核和调整。2.2乙方材料质量乙方应保证所使用的材料符合合同约定的质量标准。如乙方使用不合格材料，甲方有权要求乙方拆除或重新施工。2.3乙方保修期限乙方提供的保修期限不得少于合同约定的保修期限。如乙方同意缩短保修期限，应书面告知甲方。2.4乙方逾期完工如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系，确保合同顺利履行。如第三方中介未能履行协调职责，应承担相应责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介费用的分担比例。3.3第三方中介解除合同如第三方中介未能履行协调职责，导致甲方和乙方解除合同，第三方中介应承担相应赔偿责任。3.4第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及双方商业秘密保密，未经甲方和乙方同意，不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程预算表2.材料费用预算表3.人工费用预算表4.设计图纸5.设计说明6.装修工程合同附件7.预算附件8.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.施工单位未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按合同约定支付工程款项，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。4.乙方使用不合格材料或未按设计要求施工，视为违约。5.第三方中介未能履行协调职责，导致合同解除，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同违约：指合同一方或双方未履行合同约定的义务。2.工期延误：指施工单位未按合同约定的时间完成工程。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.保修责任：指施工单位对装修工程提供的保修服务。5.第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并可要求乙方在合理时间内完成工程。2.遇到甲方未支付工程款项，乙方有权暂停施工，并可要求甲方支付违约金。3.遇到乙方使用不合格材料或未按设计要求施工，甲方有权要求乙方拆除或重新施工，并可