云南省仓储装修合同

云南省仓储装修合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益和义务1.3适用法律1.4合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章工程设计与施工3.1设计要求3.2设计审批3.3施工计划3.4施工质量与进度第四章工程材料与设备4.1材料与设备要求4.2材料与设备的采购4.3材料与设备的质量与验收4.4材料与设备的使用与维护第五章工程质量保修5.1质量保修范围5.2质量保修期限5.3质量保修责任5.4质量保修程序第六章工程价款与支付6.1工程价款的确定6.2工程预付款6.3工程进度款6.4工程竣工结算第七章工程变更与解除7.1工程变更7.2工程解除7.3变更和解除的条件和程序第八章违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章合同的转让与分包10.1合同转让10.2分包管理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密义务11.3保密期限第十二章附则12.1合同的附件12.2合同的修改和补充12.3合同解除和终止后的义务第十三章其他条款13.1保险13.2环境保护13.3税收第十四章合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同签署人合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由甲方（需求方）与乙方（施工方）就仓储装修工程达成的一致协议。1.1.2本合同中的仓储装修工程是指位于云南省的仓储设施的内部装修和改造工作。1.2合同双方的权益和义务1.2.1甲方权益和义务1.2.1.1甲方应提供仓储装修工程的详细要求，包括设计图纸、施工标准等。1.2.1.2甲方应按照合同约定支付工程价款，并负责工程验收。1.2.2乙方权益和义务1.2.2.1乙方应根据甲方提供的工程要求，完成设计、施工等工作。1.2.2.2乙方应保证工程质量，并承担质量保修责任。1.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程验收合格且甲方支付完毕全部价款后终止。第二章工程概况2.1工程概述本工程是针对云南省仓储设施的内部装修和改造，包括货架安装、地面涂装、照明系统改造等。2.2工程地点云南省昆明市某仓储园区内。2.3工程规模工程总面积约为平方米。2.4工程预算工程总预算为万元人民币。第三章工程设计与施工3.1设计要求3.1.1乙方应根据甲方提供的功能需求和设计要求，完成施工图纸和详细设计。3.1.2设计应符合国家相关标准和行业规范。3.2设计审批3.2.1乙方应在设计完成后提交给甲方审批。3.2.2甲方应在收到设计文件后个工作日内完成审批。3.3施工计划3.3.1乙方应制定详细的施工计划，包括施工进度、人员配置、材料供应等。3.3.2施工计划应提交给甲方备案。3.4施工质量与进度3.4.1乙方应保证施工质量，按照合同约定的标准进行施工。3.4.2乙方应确保工程按期完成，不得延误。第四章工程材料与设备4.1材料与设备要求4.1.1乙方应根据设计要求采购材料和设备。4.1.2材料和设备应符合国家相关标准和行业规定。4.2材料与设备的采购4.2.1乙方应提供材料和设备的品牌、规格、数量等详细信息。4.2.2乙方应提交材料和设备的采购合同和发票给甲方备案。4.3材料与设备的质量与验收4.3.1乙方应对材料和设备进行质量检验，确保合格。4.3.2甲方有权对材料和设备进行抽检，对不合格的产品有权要求更换。4.4材料与设备的使用与维护4.4.1乙方应负责材料和设备的使用培训和维护工作。4.4.2乙方应对材料和设备进行定期检查和保养。第五章工程质量保修5.1质量保修范围5.1.1乙方应对施工的仓储装修工程提供年的质量保修期。5.1.2保修范围包括施工质量问题、材料缺陷等。5.2质量保修期限自工程验收合格之日起计算。5.3质量保修责任5.3.1在保修期内，乙方应对出现的质量问题负责修复。5.3.2因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担修复费用和甲方因此产生的损失。5.4质量保修程序5.4.1甲方发现质量问题后，应及时通知乙方。5.4.2乙方应在接到通知后个工作日内到达现场进行查看和修复。第八章违约责任8.1违约行为8.1.1甲方未按合同约定支付工程价款，或乙方未按合同约定完成工程，均视为违约。8.1.2甲方未按约定时间提供设计图纸、施工场地等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担违约责任。8.2违约责任8.2.1违约方应向守约方支付合同总价款的%作为违约金。8.2.2违约方还应承担因违约导致守约方损失的费用。8.3违约赔偿8.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。8.3.2违约方应支付守约方因追讨违约金和赔偿金而产生的合理费用。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁9.2.1双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼9.3.1任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非法院另有判决。第十章合同的转让与分包10.1合同转让10.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.1.2转让合同应提交给对方审查，对方不同意转让的，转让无效。10.2分包管理10.2.1乙方不得将合同工程的全部或主体部分分包给第三方。10.2.2乙方分包须经甲方同意，并应与分包方签订分包合同，明确分包范围、质量标准等。第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。11.1.2保密信息包括合同内容、技术资料、财务数据等。11.2保密义务11.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后年失效。11.2.2双方在保密期限内不得向任何第三方泄露保密信息。11.3保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕后年。第十二章附则12.1合同的附件12.1.1附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。12.1.2附件包括工程设计图纸、施工计划、材料设备清单等。12.2合同的修改和补充12.2.1合同的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2.2修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除和终止后的义务12.3.1合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求迁出场地，清理现场。12.3.2合同解除或终止后，乙方应对因其施工导致的损害承担赔偿责任。第十三章其他条款13.1保险13.1.1乙方应为其施工人员购买工伤保险，并承担施工期间因工受伤的责任。13.1.2乙方应购买工程一切险，保障工程免受意外损失。13.2环境保护13.2.1乙方应按照国家和地方环保法规，做好施工现场的环境保护工作。13.2.2乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。13.3税收13.3.1乙方应按照国家税收法律法规，缴纳应缴的税费。13.3.2乙方不得以任何方式逃避税款，否则承担相应法律责任。第十四章合同的签署14.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本合同在中华人民共和国云南省昆明市签署。14.3合同签署人甲方多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方在采购材料和设备时必须使用的供应商。乙方应根据甲方的要求与指定供应商签订采购合同，并将采购合同副本提交给甲方备案。说明：甲方有权指定供应商以确保材料的质量和供应的稳定性。乙方应遵守甲方的要求，与指定供应商进行合作。2.甲方监督施工过程甲方有权对乙方的施工过程进行监督。甲方可以指派代表进驻施工现场，对施工质量、进度和安全进行定期检查。乙方应积极配合甲方的监督工作。说明：甲方作为项目的主人，有权对施工过程进行监督以确保工程质量和进度符合甲方的要求。乙方应接受甲方的监督并提供必要的协助。3.甲方变更要求处理甲方在合同履行过程中提出变更要求时，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。甲方应承担因变更导致的所有额外费用。说明：甲方在项目进行过程中可能会有新的要求或变更，乙方应根据甲方的指示进行相应的调整。甲方应对变更导致的额外费用负责。4.甲方提前终止合同甲方在合同履行过程中有权提前终止合同，但应向乙方支付合同总价款的%作为违约金。说明：甲方在合同履行过程中有权根据自身需要提前终止合同，但需向乙方支付违约金作为补偿。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方提供施工方案乙方应根据甲方的要求提供详细的施工方案，包括施工流程、时间表和资源配置等。乙方应将施工方案提交给甲方审批。说明：乙方作为施工方，应提供施工方案以展示其施工能力和计划，并获得甲方的批准。2.乙方保证工程质量乙方应对施工质量负责，并保证工程符合合同约定的质量标准。乙方应承担因质量问题导致的修复费用和损失。说明：乙方作为施工方，应对施工质量承担责任，确保工程达到约定的质量要求。3.乙方按时完成工程乙方应按照合同约定的时间表完成工程，不得延误。乙方应承担因延误导致的违约责任。说明：乙方作为施工方，应按照约定的时间表完成工程，确保工程按时交付。4.乙方保护甲方知识产权乙方应对施工过程中涉及的甲方知识产权进行保护，不得侵犯甲方的知识产权。说明：乙方作为施工方，应尊重甲方的知识产权，确保施工过程中不侵犯甲方的权益。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介协调第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的沟通与协作，确保合同的顺利履行。说明：第三方中介作为协调者，应促进甲方和乙方之间的沟通，协助解决合同履行过程中的问题。2.第三方中介监督质量第三方中介有权对乙方的施工质量进行监督，确保工程符合合同约定的质量标准。说明：第三方中介作为监督者，应确保乙方的施工质量达到约定的标准，维护甲方的利益。3.第三方中介解决争议第三方中介应协助解决甲方和乙方在合同履行过程中发生的争议，采取调解或其他适当方式促使双方达成一致。说明：第三方中介作为争议解决者，应协助解决双方在合同履行过程中的纠纷，确保合同的顺利执行。4.第三方中介收取服务费第三方中介应按照双方约定的比例收取服务费，作为其提供协调、监督和争议解决等服务的报酬。说明：第三方中介作为服务提供者，应按照约定收取服务费，以补偿其提供服务所付出的成本和努力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工计划3.材料设备清单4.分包合同5.保险单据6.环保审批文件7.知识产权保护协议8.工程验收标准9.质量保修条款10.变更协议11.供应商资质证明12.施工人员身份证明13.工程进度报告14.工程变更记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程价款，或乙方未按约定时间完成工程。2.甲方未按约定提供施工场地、设计图纸等，导致乙方无法正常施工。3.乙方未按约定采购指定供应商的材料和设备。4.乙方未按约定完成施工方案，或施工质量不符合约定标准。5.乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误。6.乙方未按约定保护甲方的知识产权。7.第三方中介未按约定协调双方沟通，或监督质量不力。8.第三方中介未按约定解决争议，导致纠纷无法达成一致。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的而达成的协议。2.违约：违反合同约定的一方行为。3.违约金：违约方支付给对方的一种经济赔偿。4.质量保修：乙方对施工质量提供的保修服务。5.分包：乙方将合同工程的一部分转包给第三方。6.知识产权：包括专利、商标、著作权等法律保护的权利。7.第三方中介：独立于甲方和乙方之外的，协助双方履行合同的第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误，应及时与乙方沟通，协商调整施工计划。2.遇到材料质量问题，应及时要求乙方更换不合格的材料。3.遇到知识产权侵权，应及时与第三方中介沟通，采取法律手段保护自己的权益。4.遇到合同争议，应及时与第三方中介协商解决，