二级造价工程师《造价管理》精讲课后测评题

二级造价工程师《造价管理》精讲课后测评题

各位同学：

大家好！为了帮助大家进一步巩固知识点，请大家认真、及时完成本测试。同

时，为了能够及时跟进大家的做题进度和更好的督学，请大家填写自己的姓名。感

谢您的支持与配合！谢谢！

特别提醒：1.本测试最后完成时间是本周二即6月8日中午12点。2.本次题量

为80题，请大家集中安排时间一次性完成，谢谢！

您的姓名：［填空题］*

L一般住宅建筑平面多为矩形。既有利于施工又比较经济的设计选型是（）。［单

选题］*

A.2~3个住宅单元、房屋长度40m~60m

B.3~4个住宅单元、房屋长度60m~80m

C.2~3个住宅单元、房屋长度60m~80m

D.3~4个住宅单元、房屋长度80m~100m

答案解析：一般住宅单元以3~4个住宅单元、房屋长度60~80m较为经济。

138（139）

2.工程实施过程中，发出工程变更指示的是（）。［单选题］*

A.发包人

B.承包人

C.监理人（正确答案）

D.设计人

答案解析：发包人和工程师均可以提出变更。变更指示均通过工程师发出，工程师

是指监理人、造价咨询人等业主授权的第三方。

3.某施工机械设备原价为1440万元，预付备料款额度为25%,主要材料及构配件

费用占工程造价的60%,则预付备料款起扣点为（）万元。［单选题］*

A.400

B.800

C.840

D.880

答案解析：T=1440-（1440x25%）/（60%）=840o

4.某施工机械设备原价为50万元，预计净残值为2万元，预计使用年限10年；采

用双倍余额递减法计算折旧时的年折旧率是（）。［单选题］*

A.9.6%

B.10%

C.20%

D.30%

答案解析：年折旧率=2T0xl00%=20%

5.对政府投资的非经营性项目，最适宜采用的建设实施组织方式是（）。［单选题］

*

A.CM模式

B.工程代建制（正确答案）

C.项目管理承包模式

D.项目总承包模式

答案解析：根据《国务院关于加快投资体制改革的决定》（国发［2004］20号），对政

府投资的非经营性项目应加快推行“代建制”

6.计算工程用工、用料和机械台班消耗的基本单元是（）。［单选题］*

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

答案解析：分项工程是工程项目施工生产活动的基础，也是计算工程用工、用料和

机械台班消耗的基本单元。教材41页

7.实行施工总承包的建筑工程，必须由总承包单位自行完成的是（）。［单选题］*

A.装饰工程

B.主体工程

C.安装工程

D.防水工程

答案解析：施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

8.工程监理人员在监理过程中发现工程设计不符合合同约定的质量要求时，应采取

的做法是（）。［单选题］*

A.通知设计单位改正

B.组织技术专家改正

C.报告建设单位要求设计单位改正（正确答案）

D.要求施工单位联系质监部门改正

答案解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质

量要求的，应当报建设单位要求设计单位改正。

9.某市政道路工程施工许可证颁发日期为2020年10月26日，根据《中华人民共

和国建筑法》该工程应在（）前开工。［单选题］*

A.2020年H月26日

B.2021年1月26日

C.2021年4月26日

D.2021年5月26日

答案解析：考点：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。此题颁发

施工许可证的日期为2020年10月26B,所以应该在2021年I月26日前开工。

10.政府投资项目的投资决策管理制度是（）。［单选题］*

A.核准制

B.备案制

C.审批制（正确答案）

D.听证制

答案解析：根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发［2014］20号），政府投资

项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

11.当初步设计深度不够、设备清单不完备、只有主体设备或仅有成套设备质量

时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（）。［单选题］*

A.预算单价法

B.扩大单价法（正确答案）

C.设备价值百分比法

D.综合吨位法

答案解析：扩大单价法。当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或

仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概

算。

12.对设计单位而言检验工程设计是否经济合理的工程造价是（）。［单选题］*

A.投资估算

B.施工预算

C.施工图预算

D.工程结算

答案解析：对设计单位而言，通过施工图预算来检验设计方案的经济合理性。教材

177页

13.下列施工图预算编制方法中，与市场经济体制相适应的工料单价法是（）。［单

选题］*

A.预算单价法

B.工程量清单法

C.综合单价法

D.实物量法

答案解析：实物量法的优点是能比较及时地将反映各种人工、材料、机械的当时当

地市场单价计入预算价格，不需调价，反映当时当地的工程价格水平。

14.国际上广泛采用的发包人择优选择工程承包人的交易方式是（）。［单选题］*

A.直接委托

B.协议约定

C.竞争性谈判

D.招标投标（正确答案）

答案解析：工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的建设项目业主择优选择工程

承包商或材料设备供应商的主要交易方式。教材186页

15.可以不进行施工招标的工程项目是（）。［单选题］*

A.部分使用国家融资的项目

B.使用国际组织援助资金的项目

C.新能源基础设施项目

D.抢险救灾项目（正确答案）

答案解析：涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代

赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以

不进行招标。

16.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）文件的规定，对构件和建

筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。［单选题］*

A.材料费

B.措施费

C.研究试验费

D.检验试验费（正确答案）

答案解析：检验试验费，是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件

和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用

的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。

17.（）的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否。［单选题］*

A.项目建设规模（正确答案）

B.技术方案

C.设备方案

D.建设标准

答案解析：项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否。教

材P134

18.在工程量清单中，（）是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不

可缺少的重要依据。［单选题］*

A.项目计量单位

B.项目编码

C.项目名称

D.项目特征

答案解析：项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少

的重要依据，是区分清单项目的重要依据，是履行合同义务的基础。

19.施工图预算编制的关键在于编制好（）。［单选题］*

A.建设项目总预算

B.单项工程综合预算

C.单位工程施工图预算（正确答案）

D.分部工程作业预算

答案解析：施工图预算是按照单位工程一单项工程一建设项目逐级编制和汇总的，

所以施工图预算编制的关键是在于单位工程施工图预算。教材180页

20.下列施工合同文件中解释顺序最为优先的是（）。［单选题］*

A.合同协议书（正确答案）

B.中标通知书

C.专用合同条款

D.通用合同条款

答案解析：通用合同条款规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专

用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标

通知书（如果有）；⑶投标函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用

合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他

合同文件。

21.根据《建设工程施工合同示范文本）》规定，承包人未通知监理人到场检查私自

将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活

动相应责任承担的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人

承担照答案）

B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期均由

监理人承担

C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由

监理人和承包人共同承担

D.无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人

和承包人共同承担

22.根据《建设工程施工合同示范文本）》预付款的支付按照专用合同条款约定执行

但最迟应在开工通知载明的开工日期（）前支付。［单选题］*

A.3

B.7天

C.14天

D.28天

答案解析：预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的

开工日期7天前支付。教材207

23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,关于承包人向发包人索赔的说法。正确

的是（）。［单选题］*

A.承包人在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，未向监理人递交索赔意向通

知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利

B.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内向监理人正式递交索赔报告

C.索赔事件具有持续影响的承包人应按7天的时间间隔继续递交延续索赔通知，说

明持续影响的实际情况和记录

D.索赔事件具有持续影响的，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人

递交最终索赔报告

答案解析：A选项，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理

人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发

出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。B选项，承包

人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。C选项，索

赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持

续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；D选

项，在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明

最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

教材212页

24.某地2021年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已

建成项目，年产量为10万吨，建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9,综

合调整系数为L15,则该拟建项目的建设投资是（）万元。［单选题］*

A.28047

B.36578

C.37093

D.37260

答案解析：12000x（30/10）0.9x1.15=37093（万元）。因此，选项C正确。

25.某办公楼建筑安装工程费为5000万元，设备购置费为500万元，工程建设其他

费用为200万元，建设期利息为300万元。若基本预备费费率为8%,则该建设项

目的基本预备费为（）万元。［单选题］*

A.345

B.456

C.480

D.440

答案解析：基本预备费的估算一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之

和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费=（5000+500+200）x8%=456万

元

26.当初步设计深度有详细的设备清单时，最能精确的编制设备及安装工程费概算

的方法是（）。［单选题］*

A.预算单价法（正确答案）

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

答案解析：预算单价法，当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工

程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序与安装工程施工图预算程序基本

相同。该法的优点是计算比较具体，精确性较高。因此，选项A正确。

27.关于招标人公布招标最高限价的说法，正确的是（）。226［单选题］*

A.公布总价和各组成部分详细内容（正确答案）

B.只公布总价

C.只公布各组成部分详细内容

D.公布总价或各组成部分详细内容

答案解析：在公布最高投标限价时，除公布最高投标限价的总价外，还应公布各单

位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税。教材226页

28.当招标文件中分部分项工程清单项目特征与设计图纸不符时，投标人应（）。

［单选题］*

A.以清单的项目特征描述为准，确定综合单价（正确答案）

B.以设计图纸为准，确定综合单价

c.与招标人按照实际施工的项目特征，重新约定综合单价

D.书面通知招标人，暂时不填列该清单项目综合单价

答案解析：在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符

时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

在工程实施阶段施工图纸或设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致时，发

承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。教材236页

29.可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（）。［单选题］*

A.成本分析表法

B.工期成本同步分析法

C.挣值分析法（正确答案）

D.价值工程方法

答案解析：赢得值法（挣值法）。赢得值法是对工程项目成本/进度进行综合控制的一

种分析方法。教材249页

30.某施工企业购入一台自卸汽车，原价为100000元，预计净残值1000元，预计

使用年限5年，采用双倍余额递减法计算的第四年折旧额是（）万元。［单选题］*

A.40000

B.24000

C.14400

D.10300

31.关于工程变更权的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.发包人与工程师均可以提出变更（正确答案）

B.发包人与承包人均可以提出变更

C.承包人与工程师均可以提出变更

D.仅工程师可以提出变更

答案解析：发包人和工程师（指监理人、咨询人等业主授权的第三方，下同）均可以

提出变更。

32.关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算

B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算

C一般为年，从工程预验收合格之日起算

D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算

答案解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约

定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。

33.竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案

的是（）。［单选题］*

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

34.某建筑工程因新冠疫情于2020年2月15日中止施工，建设单位按规定报告了

施工许可证发证机关；2020年5月工程拟恢复施工，根据《中华人民共和国建筑

法》建设单位的正确做法是（）。［单选题］*

A.重新申领施工许可证

B.向施工许可证发证机关报告（正确答案）

C.要求施工单位核验施工许可证

D.请施工许可证发证机关检查工地

答案解析：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢

复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

35.根据《建设工程安全生产管理条例》。列入建设工程概算的安全作业环境及安

全施工措施所需费用施工单位应当用于（）。［单选题］*

A.工程救护设施的建设和救护用具的采购

B.施工现场环境改善和现场人员安全培训

C.施工安全防护用具及设施的采购和更新（正确答案）

D.工程现场安全事故应急预案的编制及演练

答案解析：施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费

用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全

生产条件的改善，不得挪作他用。

36.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。［单选题］*

A.确定中标人的权利属于招标人

B.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

C.招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人

D.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同

答案解析：A选项，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并

推荐合格的中标候选人。招标人据此确定中标人。B选项，招标人也可以授权评标

委员会直接确定中标人。C选项，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评

标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。D选项，招标人和中

标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。

37.某施工单位向某建材供应商发出购买建筑钢材的要约，该供应商在承诺有效期

内对该要约做出了完全同意的答复，则该物资采购合同成立的时间是（）。［单选

*

A.施工单位发出要约时

B.建材供应商发出答复文件时

C.施工单位的要约到达建材供应商时

D.建材供应商的答复文件到达施工单位时（正确答案）

答案解析：承诺通知到达要约人时生效。教材18页

38.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，建设工程施工合同争议的人民法院管辖

属地是（）。［单选题］*

A.合同签订地

B.工程所在地（正确答案）

C.承包人住所地

D.发包人住所地

答案解析：合同当事人双方可以在签订合同时约定选择诉讼方式解决合同争议，并

依法选择有管辖权的人民法院，但不得违反《中华人民共和国民事诉讼法》关于级

别管辖和专属管辖的规定。对于一般合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民

法院管辖。建设工程施工合同以施工行为地为合同履行地。教材29页

39.根据《中华人民共和国合同法》，合同履行过程中的逾期交货且遇到标的物价

格变化处理的原则是（）。［单选题］*

A.无论价格上涨还是下降，都按原价执行

B.无论价格上涨还是下降，都按新价执行

C.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行

D.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行（正确答案）

答案解析：逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按

照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执

行；价格下降时，按照原价格执行。教材44页

40.某新建项目的建设期为2年，分年度进行贷款。第一年贷款400万元，第二年

贷款800万元，年利率为6%建设期内利息只计息不支付。建设期第二年的贷款利

息为（）万元。［单选题］*

A.72.72

B.48.72

C.72.00

D.48.00

答案解析：建设期第一年贷款利息=400/2*6%=12万元建设期第二年贷款利息

=（400+12+800/2）*6%=48.72万元

41.在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（）。［单选题］*

A.投资估算（正确答案）

B.设计概算

C.施工预算

D.施工图预算

答案解析：投资机会研究、项目建议书、初步可行性研究、详细可行性研究等几个

主要工作阶段，相应的工程造价管理工作统称为投资估算。教材63页

42.下列指数中表明的是本期或前一期的综合变动的是（）。［单选题］*

A.定基指数

B.环比指数（正确答案）

C.综合指数

D.平均指数

43.按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于（）。［单

选题］*

A.平均数指数

B.综合指数

C.个体指数

D.总指数（正确答案）

答案解析：设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常

是由两个因素弓I起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并

且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具

价格指数属于总指数。

44.根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约

时，对方（）。［单选题］*

A.只能适用定金条款

B.只能适用违约金条款

C.可以选择适用违约金或者定金条款（正确答案）

D.可以提出新条款

答案解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用

违约金或者定金条款。

45.建设项目竣工决算应包括（）的全部实际费用。［单选题］*

A.从设计到竣工投产

B.从筹建到竣工验收（正确答案）

C.从立项到竣工验收

D.从开工到竣工验收

答案解析：建设项目竣工决算应包括从筹集到竣工验收实际发生的全部费用（包括

建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费用、预备费等费用）而编制的财务

文件。教材P278

46.某进口设备原价5000万元人民市，重量10吨，该设各运至使用地点需现场安

装，安装费2万元/吨，安装费0.3%,该设备安装费为（）万元［单选题］*

A.15

B.20

C.35

D.无法计算

答案解析：设备安装费=设备吨重x每吨设备安装费指标（元/t）=2xl0=20（万元）。教

材P168

47.根据《13清单计算规范》规定，下列属于工程量清单项目编码第二级的是

（）。［单选题］*

A.分部工程顺序码

B.附录分类顺序码（正确答案）

C.工程量分类编码

D.清单项目名称（节）顺序编码

答案解析：第一级表示分类码（分两位）；第二级表示章（专业工程）顺序码（分两位）；

第三级表示节（分部工程）顺序码（分两位）；第四级表示清单项目（分项工程）名称码

（分三位）；第五级表示拟建工程量清单项目顺序码（分三位）。

48.不利物质条件属于（）应承担的风险。［单选题］*

A.发包人（正口

B.承包人

C.监理人

D.工程师

答案解析：承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

49.项目规模确定中需考虑的首要因素是（）。［单选题］*

A.市场因素

B.技术因素

C.环境因素

D.建设规模

答案解析：市场因素是项目规模确定中需考虑的首要因素。教材P135

50.根据《招标投标法实施条例》规定，下列关于资格审查的说法，错误的是

（）。［单选题］*

A.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；

B.资格预审文件或招标文件的发售日期不得少于5日；

C.对资格预审文件有异议的，应当在投标截止10日前提出；（正确答案）

D.招标人发售资格预审文件不得以营利为目的；

答案解析：如潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议，应当在提交

资格预审申请文件截止时间2日前提出；如对招标文件有异议，应当在投标截止时

间10日前提出。

51.因承包人原因造成工期延误的，承包人支付逾期竣工违约金后，（）。承包人

继续完成工程及修补缺陷的义务。［单选题］*

A.免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务

B.不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务

C.由发包人另行约定履行方式

D.双方协商

答案解析：因承包人原因造成工期延误的，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除

承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

52.当采用一般计税法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除（）。［单选

题］*

A.材料试验检验费

B.增值税进项税额（正确答案）

C.采购及保管费

D.运输损耗费

答案解析：当采用一般计税法时，材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值

税进项税额。见P68。

53.根据《建筑工程质量管理条例》要求，在正常使用条件下，电气管线、给排水

管道、设备安装和装修工程最低保修期限为（）。［单选题］*

A.1年

B.2年（正确答案）

C.5年

D.10年

答案解析：根据《建筑工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程质

量保修范围的最低保修期限为：电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为

2年。

54.在设备运杂费内容中，不包括（）。［单选题］*

A.设备原价（正确答案）

B.设备途中包装费

C.设备运输费

D.设备采购费

答案解析：设备运杂费指设备原价之外的关于设备采购、运输、途中包装及仓库保

管等方面支出的费用的总和。见P73。

55.在招标阶段，如果招标人设有标底的，标底必须（）。［单选题］*

A.保密（正确答案）

B.公开

C.通知各个投标人

D.在招标公告阶段保密

答案解析：根据《招标投标法》规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜

在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人

设有标底的，标底必须保密。教材11页

56.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信

良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。［单选题］*

A.两个

B.三个

C.五个

D.七个

答案解析：招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能

力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

57.国产非标准设备原价的利润计算基数，不包括下列（）。［单选题］*

A.材料费

B.加工费

C.外购配套件费（正确答案）

D.废品损失费

答案解析：国产非标准设备原价中的利润，计算基数为材料费、加工费、辅助材料

费、专用工具费、废品损失费和包装费。见P74。

58.施某施工机械购置费为120万元，折旧年限为6年，年平均工作250个台班，预计净

残值率为3%。按工作台班法提取折旧,该机械台班折旧费为（）元。［单选题］*

A.800

B.776

C.638

D.548

答案解析：台班折旧费=1200000x（l-3%）/（6x250）=776元。

59.关于规费的计算，下列说法正确的是（）。［单选题］*

A.规费的取费基数是定额人工费（正确答案）

B.规费由社会保险费和工程排污费组成

C.规费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成；

答案解析：规费包含：社会保险费和住房公积金，社会保险费包括养老保险费、失

业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费。计算基础是人工费。

60.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求

提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄

清或者修改的内容为招标文件的组成部分。［单选题］*

A.10

B.15

C.20

D.3O

答案解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文

件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受

人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

61.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的因素主要有（）。*

A.占地面积

B.功能分区

C.工艺流程

D.生产方法

E.设备选型

答案解析：在工艺设计过程中影响工程造价的因素主要包括生产方法、工艺流程和

设备选型。教材P137

62.投资机会研究和初步可行性研究阶段，建设投资估算编制方法有（）。*

A.生产能力指数法（正确答案）

B.比例估算法（正确答案）

C.系数估算法（正确答案）

D.指标估算法

E.单位生产能力估算法（正确答案）

答案解析：投资机会研究和项目建议书阶段，投资估算的精度低，可采取简单的匡

算法，如单位生产能力法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算

法等。在可行性研究阶段，投资估算精度要求就要比前一阶段高些，需采用相对详

细的估算方法，如指标估算法等。教材145页

63.质量保修书中应当明确建设工程的（）。*

A.保修责任

B.保修范围

C.保修方法

D.保修期限

E.保修费用

答案解析：质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

64.工程量清单的组成包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单

（）项目清单。*

A.利润

B.企业管理费

C.附加税

D.规费

E.税金（正确答案）

答案解析：工程量清单作为招标文件的组成部分，主要由分部分项工程量清单、措

施项目清单、其他项目清单、规费和增值税项目清单组成。

65.制约项目建设规模合理选择的因素有（）。*

A.市场因素

B.工艺设计因素

C.技本因素

D.环境因素（正确答案）

E.设备选型

答案解析：项目规模的合理选择关系着项目的成败，决定着工程造价合理与否，其

制约因素有：市场因素、技术因素、环境因素。教材P135

66.关于招标最高限价中其他项目费计价规定的说法。正确的有（）。*

A.暂列金额应按投标工程量清单中列出的金额填写

B.暂估价中的材料、工程设备单价应按照招标工程量清单中列出的单价计入综合单

价（正确答案）

C.暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写（正确答案）

D.计日工中的人工、材料、机械以“项”的形式计列

E.总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算

答案解析：A选项，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填

写，不得变动。B选项，暂估价不得变动和更改。招标文件暂估单价表中列出的材

料、工程设备必须按招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价。C选项，专

业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写。D选项，计

日工应按照其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算

费用。E选项，总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容

和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理

需要自主确定。

67.工程索赔按索赔性质可划分为（）。*

A.费用索赔

B.工期索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔（正确答案）

E.意外风险索赔（正确答案）

答案解析：根据索赔事件的性质不同，可以将工程索赔分为：工程延误索赔、工程

变更索赔、合同被迫终止的索赔、赶工索赔、意外风险和不可预见因素索赔、其他

索赔。

68.实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工

单位。*

A.工程监理单位

B.总监理工程师的权限

c.监理的内容

D.监理人员进场时间

E.监理权限（正确答案）

答案解析：实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内

容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。

69.大、中型建设项目竣工决算内容有（）。*

A.竣工验收总表

B.竣工财务决算表

C.竣工工程概况表

D.交付使用财产明细表（正确答案）

E.交付使用财产总表（正确答案）

答案解析：建设项目竣工决算报表包括：基本建设项目概况表，基本建设项目竣工

财务决算表，基本建设项目资金使用情况明细表，基本建设项目交付使用资产总

表，基本建设项目交付使用资产明细表，待摊投资明细表，待核销基建支出明细

表，转出投资明细表等。

70.施工现场应设置明显安全警示标志的位置有（）。*

A.塔吊（正确答案）

B.配电箱（正确答案）

C.楼梯口（正确答案）

D.基坑底部

E.施工现场入口

答案解析：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手

架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破

物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的符合国家标准的安全警示

标志。

71.以下属于分部工程的是（）。*

A.写字楼的地基基础工程

B.教学楼的混凝土楼板工程

C.图书馆的主体结构工程（正确答案）

D.综合楼的钢筋工程

E.某教学楼屋面工程（正确答案）

答案解析：分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般

工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修

工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工

程、电梯工程

72.关于二级造价工程师执业活动的说法，正确的有（）。*

A.可以