版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
儿童游乐场装修一体化合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章项目概述2.1项目名称与地点2.2项目规模与结构2.3项目预算与付款方式第三章设计与施工3.1设计要求与流程3.2设计方案的提交与审核3.3施工流程与进度安排3.4施工质量控制与验收第四章材料与设备4.1材料与设备的选用标准4.2材料与设备的供应与验收4.3材料与设备的使用与维护第五章安全生产5.1安全生产的责任与义务5.2安全施工的措施与要求5.3安全事故的处理与责任第六章质量保修6.1质量保修的范围与期限6.2质量问题的处理与责任6.3保修期满后的维护与服务第七章合同价格与支付7.1合同价格的确定与调整7.2付款进度与条件7.3支付方式与账户信息第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与责任第九章违约责任9.1违约行为的认定与责任9.2违约赔偿的计算与支付第十章争议解决10.1争议的解决方式与程序10.2仲裁与诉讼的地点与法院第十一章合同的生效、终止与解除11.1合同的生效条件与时间11.2合同的终止与解除条件与程序第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密义务与责任第十三章其他条款13.1合同的转让与分包13.2合同的书面形式与副本13.3合同的修改与补充第十四章附件14.1合同附件的清单与说明14.2附件的有效性与法律效力合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方(儿童游乐场)与乙方(装修一体化公司)就儿童游乐场的装修工程达成的一致协议。1.1.2本合同中的术语和定义,如有未尽事宜,应由双方协商确定或补充。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方的权益与义务1.2.1.1甲方应提供儿童游乐场的详细地址、面积、设计要求等相关信息。1.2.1.2甲方应按照合同约定支付工程款项,并配合乙方的施工工作。1.2.2乙方的权益与义务1.2.2.1乙方应根据甲方的要求,提供专业的设计方案,并负责施工。1.2.2.2乙方应保证装修工程的质量,并承担因施工原因导致的损失。1.3适用法律与争议解决1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3.2双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二章项目概述2.1项目名称与地点2.1.1项目名称为儿童游乐场装修工程。2.1.2项目地点为甲方提供的地址。2.2项目规模与结构2.2.1项目规模为甲方提供的实际装修面积。2.2.2项目结构包括甲方提供的房间布局、功能区划分等。2.3项目预算与付款方式2.3.1项目预算为双方协商确定的工程总造价。2.3.2付款方式为分阶段支付,具体支付比例和时间由双方在合同中约定。第三章设计与施工3.1设计要求与流程3.1.1乙方应根据甲方的需求,提供符合国家规范和行业标准的设计方案。3.1.2设计流程包括初步设计、施工图设计、施工详图设计等阶段。3.2设计方案的提交与审核3.2.1乙方应在每个设计阶段结束后,向甲方提交设计方案。3.2.2甲方应在收到设计方案后7个工作日内完成审核,并提出修改意见。3.3施工流程与进度安排3.3.1乙方应制定详细的施工计划,并提交甲方审批。3.3.2甲方应按照约定的进度安排,配合乙方进行施工。3.4施工质量控制与验收3.4.1乙方应按照设计方案和施工规范进行施工,确保工程质量。3.4.2工程验收分为初步验收和最终验收,验收不合格的,乙方应负责整改。第四章材料与设备4.1材料与设备的选用标准4.1.1乙方应选用符合国家环保标准、质量合格的建筑材料和设备。4.1.2乙方应提供所选材料和设备的详细信息,以供甲方审核。4.2材料与设备的供应与验收4.2.1乙方负责材料和设备的采购、供应及运输。4.2.2甲方应对到场的材料和设备进行验收,如有问题,应及时提出。4.3材料与设备的使用与维护4.3.1乙方应负责材料和设备的使用和维护,确保其正常运行。4.3.2乙方应对甲方人员进行必要的操作培训和技术支持。第五章安全生产5.1安全生产的责任与义务5.1.1乙方应严格按照国家安全生产法规和行业标准,组织施工。5.1.2乙方应对施工现场进行定期安全检查,并及时整改安全隐患。5.2安全施工的措施与要求5.2.1乙方应制定施工现场的安全管理制度,并严格执行。5.2.2乙方应确保施工现场的安全防护设施完善,防止事故发生。5.3安全事故的处理与责任5.3.1发生安全事故时,乙方应立即启动应急预案,并报告甲方。5.3.2乙方应对安全事故造成的损失承担赔偿责任。第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式签订变更协议。8.1.2合同变更不得影响工程质量和进度。8.2合同解除的条件与责任8.2.1合同解除的条件8.2.1.1双方协商一致解除合同。8.2.1.2因不可抗力导致合同无法履行。8.2.2合同解除后的责任8.2.2.1双方应按照合同约定承担解除后的相关责任。第九章违约责任9.1违约行为的认定与责任9.1.1违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。9.1.2违约责任应根据合同约定和法律规定承担。9.2违约赔偿的计算与支付9.2.1违约赔偿金额应根据合同损失的大小和违约程度确定。9.2.2违约方应在收到赔偿通知后30日内支付违约赔偿金。第十章争议解决10.1争议的解决方式与程序10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁与诉讼的地点与法院10.2.1双方约定仲裁的,应提交至约定的仲裁委员会仲裁。10.2.2双方未约定仲裁的,应提交至合同签订地人民法院诉讼。第十一章合同的生效、终止与解除11.1合同的生效条件与时间11.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后,双方应按照约定履行合同义务。11.2合同的终止与解除条件与程序11.2.1合同终止的条件与程序应符合合同约定和法律规定。11.2.2合同解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。第十二章保密条款12.1保密信息的定义与范围12.1.1保密信息包括合同内容、商业秘密、技术资料等。12.1.2保密信息不包括双方公之于众的信息。12.2保密义务与责任12.2.1双方对保密信息承担保密义务。12.2.2泄露保密信息的一方应承担违约责任。第十三章其他条款13.1合同的转让与分包13.1.1未经对方同意,任何一方不得转让或分包合同项下的全部或部分权利义务。13.1.2转让或分包不得影响合同的履行和对方权益。13.2合同的书面形式与副本13.2.1合同应以书面形式签订,并由双方签字盖章。13.2.2合同副本应一式两份,双方各执一份。13.3合同的修改与补充13.3.1合同的修改与补充应经双方协商一致,并以书面形式签订。13.3.2修改与补充的内容与原合同具有同等法律效力。第十四章附件14.1合同附件的清单与说明14.1.1附件包括设计方案、施工图纸、材料设备清单等。14.1.2附件的有效性与法律效力应符合合同约定。合同双方签字:甲方(儿童游乐场):_______________________乙方(装修一体化公司):_______________________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.甲方变更要求处理甲方在合同履行期间提出变更要求的,乙方应积极响应,并根据变更要求调整设计和施工计划。如变更导致合同价款增减,甲方应按照实际变更情况支付或退还相应款项。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应提供必要的施工进度报告和质量检验报告,以供甲方审查。3.甲方提前完工激励若乙方提前完成工程,甲方应根据提前完工的时间给予乙方相应的提前完工激励,具体激励方式由双方另行协商确定。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款1.乙方设计责任乙方负责提供的设计方案应符合甲方的需求和合同约定。如因设计方案不合理导致工程变更或返工,乙方应承担相应责任。2.乙方施工质量保证乙方应严格按照设计和施工规范进行施工,确保工程质量。如施工过程中出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后及时整改,并承担整改费用。3.乙方延误工期赔偿若乙方原因导致工程延误,乙方应按照合同约定向甲方支付延误工期赔偿金。赔偿金的具体计算方式由双方在合同中约定。附加条款三:第三方中介参与时的特殊条款1.第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的关系,确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行中的争议和问题。2.第三方中介的费用第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。具体费用由双方在合同中约定,并在支付方式、支付时间等方面达成一致。3.第三方中介的解除合同权如甲方和乙方在合同履行过程中发生严重争议,第三方中介有权提出解除合同的建议。第三方中介提出解除合同建议的,甲方和乙方应予以认真考虑。附件及其他补充说明一、附件列表:1.儿童游乐场装修设计方案2.施工图纸与施工详图3.材料设备清单4.施工进度报告5.质量检验报告6.合同变更协议7.提前完工激励方案8.延误工期赔偿金计算方式9.第三方中介报酬协议10.合同解除建议书二、违约行为及认定:1.甲方变更要求处理不当2.乙方设计方案不合理3.乙方施工质量问题4.乙方延误工期5.第三方中介不公正处理6.甲方、乙方严重争议三、法律名词及解释:1.违约行为:不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。2.违约责任:违约方应根据合同约定和法律规定承担的赔偿责任。3.不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.合同解除:合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同效力。5.仲裁:双方约定将合同争议提交至约定的仲裁委员会进行裁决。6.诉讼:双方未约定仲裁时,将争议提交至合同签订地人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.设计方案调整:乙方应及时与甲方沟通,根据甲方需求调整设计方案。2.施工质量问题:乙方应加强质量控制,定期进行质量检查,发现问题及时整改。3.工期延误:乙方应合理安排施工计划,确保工程按时完成。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 承包商2024年度工程进度合同
- 电梯安全使用协议标准版
- 代加工精密仪器协议(04版)
- 2024年度园林绿化工程设计承包合同
- 二零二四年度工程监理合同:全过程质量监控与进度协调
- 灯具采购合同模板
- 2024版土地使用权买卖合同
- 二零二四年度大数据中心建设项目施工合同
- 二零二四年度文化演出合同:大型演唱会策划与执行
- 二零二四年度服务合同标的:企业信息化管理系统implementation
- 专家型采油工创先争优先进事迹材料采油个人先进事迹
- GB/T 18711-2002选煤用磁铁矿粉试验方法
- GB 8951-2016食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范
- GA/T 744-2013汽车车窗玻璃遮阳膜
- 农产品质量安全培训(完整版)
- 上海市普陀区2021-2022学年八年级上学期期末语文试题
- 道路运输达标车辆核查记录表(货车)
- 三年级上册美术课件-6.新发现 |湘美版 (共21张PPT)
- 道德与法治《学会沟通交流》课件
- 医疗器械经营质量工作程序目录
- 围术期过敏反应的专家共识课件
评论
0/150
提交评论