个人工作室装修协议样本

个人工作室装修协议样本合同目录第一章总则1.1本协议的签订主体1.2本协议的签订目的1.3本协议的适用范围1.4本协议的解释权第二章装修项目及要求2.1装修项目2.2装修风格及色调2.3装修材料要求2.4装修质量标准第三章装修费用3.1装修预算3.2装修费用的支付方式3.3装修费用的调整3.4装修费用的退还与赔偿第四章装修施工期限4.1施工开工日期4.2施工完工日期4.3施工延期及违约责任第五章施工单位义务5.1施工单位的资质要求5.2施工单位的服务内容5.3施工单位的安全责任5.4施工单位的质量保证第六章甲方（个人工作室）义务6.1甲方提供的施工条件6.2甲方对施工单位的支持与配合6.3甲方对施工进度的要求6.4甲方对装修成果的验收第七章乙方（装修公司）义务7.1乙方施工人员的要求7.2乙方的施工质量保证7.3乙方的售后服务承诺7.4乙方的知识产权保护第八章争议解决8.1双方协商解决8.2提交仲裁机构解决8.3向人民法院提起诉讼第九章违约责任9.1甲乙双方违约的情形9.2违约责任的承担方式9.3违约金的计算及支付第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3合同变更与解除的法律后果第十一章附则11.1本协议的生效条件11.2本协议的终止条件11.3本协议的续签条件第十二章其他约定12.1双方认为需要约定的其他事项12.2双方对合同条款的补充与修改第十三章附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3施工图纸第十四章签署页14.1甲方（个人工作室）签字14.2乙方（装修公司）签字14.3见证人签字14.4签订日期合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订主体甲方：（个人工作室全称）乙方：（装修公司全称）1.2本协议的签订目的为规范个人工作室装修过程，明确甲乙双方的权利和义务，确保装修工程顺利进行。1.3本协议的适用范围本协议适用于甲方个人工作室的装修工程。1.4本协议的解释权本协议的解释权归甲方所有。第二章装修项目及要求2.1装修项目包括但不限于：墙面翻新、地板更换、电路改造、卫生间改造等。2.2装修风格及色调装修风格：现代简约色调：白色、灰色、黑色为主2.3装修材料要求乙方应按照甲方要求提供合格、环保的装修材料。2.4装修质量标准装修工程应达到国家相关标准和甲方的要求。第三章装修费用3.1装修预算装修预算为人民币：（金额）元。3.2装修费用的支付方式甲方分期支付乙方装修费用，具体支付方式见附件。3.3装修费用的调整如遇不可抗力等因素导致装修费用增加，双方可协商调整。3.4装修费用的退还与赔偿乙方未按约定完成装修工程，应退还已支付的装修费用，并赔偿甲方损失。第四章装修施工期限4.1施工开工日期双方协商确定。4.2施工完工日期乙方应在约定的工期范围内完成装修工程。4.3施工延期及违约责任乙方如未按约定工期完成工程，应支付违约金，具体金额双方协商确定。第五章施工单位义务5.1施工单位的资质要求乙方须具备国家认可的装修施工资质。5.2施工单位的服务内容乙方负责装修工程的施工、验收及售后服务。5.3施工单位的安全责任乙方应确保施工过程中的人员安全和工程安全。5.4施工单位的质量保证乙方对装修工程的质量承担责任，如出现质量问题，乙方负责修复。第六章甲方（个人工作室）义务6.1甲方提供的施工条件甲方应提供施工场地、水电等施工所需条件。6.2甲方对施工单位的支持与配合甲方应积极配合乙方的施工，提供必要的协助。6.3甲方对施工进度的要求甲方应按照双方约定的工期要求完成装修工程。6.4甲方对装修成果的验收甲方应按照约定时间对装修工程进行验收，并提出整改意见。第八章争议解决8.1双方协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。8.2提交仲裁机构解决如协商不成，任何一方均可向约定的仲裁机构提交仲裁申请。8.3向人民法院提起诉讼如仲裁不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九章违约责任9.1甲乙双方违约的情形甲乙双方如未履行合同义务，应承担违约责任。9.2违约责任的承担方式违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。9.3违约金的计算及支付违约金的具体计算方式和支付标准按照双方约定执行。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件经双方协商一致，可以变更合同内容。10.2合同解除的条件如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可以解除合同。10.3合同变更与解除的法律后果合同变更或解除后，甲乙双方应按照约定处理后续事项。第十一章附则11.1本协议的生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2本协议的终止条件本协议在履行完毕后自行终止。11.3本协议的续签条件双方同意续签时，可签订新的协议。第十二章其他约定12.1双方认为需要约定的其他事项如甲乙双方有其他特殊约定，可在本章节内约定。12.2双方对合同条款的补充与修改合同履行过程中，甲乙双方可对合同条款进行补充和修改。第十三章附件13.1装修设计方案13.2装修材料清单13.3施工图纸第十四章签署页14.1甲方（个人工作室）签字（甲方签名）（日期）14.2乙方（装修公司）签字（乙方签名）（日期）14.3见证人签字（见证人签名）（日期）多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附件一：甲方主导下的附加条款1.1甲方指定供应商甲方有权要求乙方使用甲方指定的供应商提供装修材料和施工服务。如乙方不同意，甲方有权解除本协议。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合甲方的要求。乙方应提供必要的配合。1.3甲方变更权甲方在本协议签订后，有权根据实际情况变更装修项目和规模。如因此导致费用增加，甲方同意按照乙方提供的变更报价支付相应费用。1.4甲方验收权甲方有权对乙方完成的装修工程进行验收。如甲方对工程质量或效果不满，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至甲方满意。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附件二：乙方主导下的附加条款2.1乙方质量保证乙方应对提供的装修材料和施工服务质量负责，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。2.2乙方工期保证乙方应保证在约定的工期范围内完成装修工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，具体金额双方协商确定。2.3乙方保密义务乙方应对在装修过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。2.4乙方服务承诺乙方应对甲方的咨询和投诉提供及时、有效的服务，确保甲方的权益得到保障。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附件三：有第三方中介时的附加条款3.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保装修工程的顺利进行。中介费用由甲乙双方协商承担。3.2第三方中介的权益保障第三方中介在履行合同过程中，如因主观原因导致损失，应承担相应责任。甲乙双方有权向第三方中介追偿。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在协调过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。3.4第三方中介的服务质量第三方中介应提供专业、高效的服务，确保甲乙双方的权益得到保障。如甲乙双方对中介服务不满，有权解除中介服务协议。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.装修材料清单3.施工图纸4.甲方提供的施工条件说明5.乙方施工人员资质证明6.乙方施工质量保证函7.装修费用支付凭证8.装修工程进度计划9.装修工程验收标准10.乙方提供的变更报价单11.第三方中介服务协议12.保密协议13.违约金计算标准二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付装修费用2.乙方未按约定时间完成装修工程3.乙方使用非甲方指定供应商的材料4.乙方施工质量不符合约定标准5.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息6.第三方中介未能协调好甲乙双方关系7.第三方中介泄露甲方商业秘密或个人信息8.甲方未提供约定的施工条件9.甲方未按约定对乙方施工进行监督10.甲方未按约定时间进行验收三、法律名词及解释：1.个人工作室：指由个人独资或合伙经营的事业单位，具备独立的法人资格。2.装修公司：指专业从事室内外装修设计、施工的企业。3.装修工程：指对室内外空间进行装饰、装潢的活动。4.装修费用：指完成装修工程所需支付的费用。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。7.仲裁：指双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决。8.诉讼：指将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.装修工程进度延误解决办法：双方协商确定合理的工期，并约定违约金计算方式。2.装修质量问题解决办法：乙方应承担修复及赔偿责任，如甲方对乙方修复不满，可要求乙方重新施工。3.装修材料不符合约定解决办法：乙方应按约定提供合格、环保的装修材料，如甲方发现乙方使用不符合约定的材料，有权要求乙方更换。4.甲方支付装修费用不及时解决办法：双方约定具体的支付方式和时间，如甲方未按时支付，乙方有权解除合同。5.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息解决办