版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第11页共11页2024年工程项目合同经典版若因甲方原因未能按时履行付款义务,则每迟延一日,违约方应向守约方支付合同价格万分之____的迟延履行违约金。第二十三条陈述与保证1.甲方的陈述与保证:甲方特此向各方陈述并保证如下:(1)甲方系一家依据法律法规设立并有效存续的有限责任公司;(2)甲方有权进行本合同项下的行为,并已采取所有必要的公司内部程序以授权签订及履行本合同;(3)本合同自签署之日起,对甲方具有法律约束力。2.乙方的陈述与保证:乙方特此向各方陈述并保证如下:(1)乙方系一家依据法律法规设立并有效存续的有限责任公司;(2)乙方有权进行本合同项下的行为,并已采取所有必要的公司内部程序以授权签订及履行本合同;(3)本合同自签署之日起,对乙方具有法律约束力。3.丙方的陈述与保证:丙方特此向各方陈述并保证如下:(1)丙方系一家依法设立并有效存续的农村信用合作社;(2)丙方有权进行本合同项下的行为,并已采取所有必要的措施以授权签订及履行本合同;(3)本合同自签署之日起,对丙方具有法律约束力。第二十四条保密条款各方对因本合同(特别是涉及小额支付系统)而知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方书面同意或法律另有规定,不得向任何第三方披露。第二十五条合同的补充与变更本合同可根据各方协商一致的意见进行书面修改或补充,所形成的补充协议与本合同具有同等法律效力。对合同内容的任何变更均需以书面形式作出,并经各方共同签字确认。第二十六条合同附件1.本合同附件包括但不限于:各方签署的与本合同履行相关的修改、补充、变更协议;各方的营业执照复印件及相关法律文件。2.任何一方违反本合同附件的规定,应依据本合同的违约责任条款承担相应法律责任。第二十七条不可抗力如因战争、严重火灾、洪水、台风、地震、核污染或事故等不可抗力因素,且该因素在合同签订日之后严重影响合同履行的,则合同执行时间应相应延长,但合同价格不受不可抗力影响而调整。受不可抗力影响的一方应在事件发生后三日内书面通知对方,并在事件发生后三十日内提供证明文件。第二十八条争议解决本合同适用中华人民共和国法律。合同各方在解释或履行本合同条款时发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,三方同意提交至_____________(具体仲裁机构或法院名称)进行仲裁/诉讼。第二十九条权利保留任何一方未行使或延迟行使其权利,不应视为对该权利的放弃;同样,任何一方对对方违约行为的宽恕或未追究,亦不应视为对该权利或任何其他权利的放弃。所有权利的放弃均应以书面形式作出。第三十条通知1.本合同要求的通知或通讯,无论以何种方式传递,均自被通知方实际收到时生效。2.“实际收到”指通知或通讯内容到达被通知人在本合同中指定的法定地址、住所或通讯地址。3.任何一方变更通知或通讯地址的,应在变更后三日内书面通知对方;否则,由此造成的一切后果由变更方承担。第三十一条合同解释本合同各条款的标题仅为方便阅读而设,不影响条款本身的含义和解释。第三十二条生效条件本合同自三方法定代表人或其授权代理人在合同上签字并加盖公章之日起生效,有效期至本合同所述工程项目完成之日止。合同一式____份,各方各执____份,其余用于履行相关法律手续。每份合同均具有同等法律效力。甲方(盖章):_____代表人(签字):_____日期:____年____月____日乙方(盖章):_____代表人(签字):_____日期:____年____月____日丙方(盖章):_____代表人(签字):_____日期:____年____月____日2024年工程项目合同经典版(二)甲方特此委托乙方对指定对象进行特定作业,并依据以下条款签订本合同。第一条业务对象名称:__________所在地:__________作业面积:__________第二条作业范围及内容具体作业范围及内容如下:__________第三条清洁工具及部分消耗品关于清洁工具及部分消耗品,乙方将以承包工的方式负责提供作业所需的机械及配套工具。第四条承包费用及结算方式承包费用及具体结算方式如下:__________第五条施工工期乙方的开工日期将由甲方通知,具体为自____年____月____日至____年____月____日止,共计____天。如遇整体工程延期、交叉施工等不可抗力因素导致的延期,最终日期将以甲乙双方协商结果为准。第六条合同以外业务的特殊费用甲方若需乙方执行本合同之外的额外业务,相关费用应事先经双方协商确定。第七条甲方的责任和义务1.甲方有权对乙方的清洗保洁工作进行监督与检查。2.甲方应为乙方作业人员提供工作期间所需的水、电(确保安全用电)、器材存放空间、清洁剂库房等必要工作条件。3.甲方需协调乙方在工作中与相关部门的关系。4.甲方应及时支付乙方的劳务费用。第八条乙方的责任和义务具体责任和义务如下:__________第九条违约责任及合同的变更1.甲方对乙方在作业中出现的质量问题或违章作业行为,有权进行相应处罚。2.合同期限内,若任一方因合理原因无法继续履行合同,需在终止合同前____天书面通知对方;否则,违约方需按合同执行金额的50%支付违约金。第十条结帐方式具体结帐方式如下:__________第十一条其它对于本合同未明确规定的事项或对本合同解释存在异议时,甲乙双方应在诚挚的基础上协商解决。本合同一式____份,经双方负责人签字并盖章后生效,双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表人(签字):__________代表人(签字):______________年____月____日____年____月____日2024年工程项目合同经典版(三)项目名称:发包人:承包人:____年____月____日合同书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方基于平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就有关事项经协商一致,达成如下协议:一、工程概况及承包范围1.项目名称:(具体项目名称)2.项目地点:(具体项目地点)3.资金来源:(资金来源说明)4.施工承包范围:包括但不限于本项目施工设计图纸(含设计变更)及预算中所明确规定的全部内容。二、合同工期本合同约定的工期为(具体日历天数)日历天,自合同签订之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。三、施工质量及检验1.所有施工材料及设备均需在进场前通过检验,确认合格后方可投入使用,未经检验或检验不合格的材料和设备一律不得用于本工程。2.工程质量应严格符合国家施工验收规范的合格标准。四、合同价与支付方式1.合同暂定工程量详见附件1,合同含税价暂定为人民币(大写)____元整,其中已包含安全文明施工费,并按照国家规定计算并列入合同价内。双方涉及的规费、税金由各自承担并按国家规定缴纳。本合同采用含税单价计价方式,包工包料,并按约定单价执行。2.关于变更估价的约定:因设计变更、相关签证等原因导致工程项目或工程量发生变化的,变更合同价款按以下方式处理:(1)合同中已有相同清单项目的,按合同该清单项目价格进行计算;(2)合同中只有类似清单项目的,参照该类似清单项目价格进行计算;(3)合同中无适用或类似清单项目价格计算方法的,按现行计价规定及定额计算,其中材料价格依据发包人发出的预算书中当期的《玉林市建设工程造价信息》相应价格信息执行;若《玉林市建设工程造价信息》无相应价格信息,则参照《南宁市建设工程造价信息》;若两者均无相应价格信息,则由发包人或玉林市造价管理站询价后确定。3.合同价款支付方式:(a)工程竣工验收合格,并经双方确认工程量及结算总价后,于____个工作日内支付实际结算总价的100%。(b)在支付工程款前,承包人需向发包人开具本工程结算价全额的增值税专用发票(含税),税率为____。(c)若双方提前终止合同,则按竣工结算办理。五、争议处理1.因工程造价引起的纠纷,任何一方可向玉林市建设工程造价管理站或自治区造价站申请处理,并应遵照执行其处理意见。2.因合同及合同有关事项发生的争议,合同当事人可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。六、词语含义本合同中使用的词语含义与《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20_____-0201)第二部分通用合同条款中的定义相同。七、合同组成文件及补充协议1.下列文件应视为本合同的组成部分:(1)技术标准和要求;(2)已标价工程量清单及单价;(3)图纸;以及合同订立及履行过程中形成的与合同有关的其他文件。上述各项合同文件(包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改)中,若内容存在冲突,则以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人代表签字(或盖章)并加盖单位公章。2.对于合同未尽事宜,合同当事人可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。八、合同份数本合同一式____份,发包人执____份,承包人执__
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 腐蚀性化学品买卖
- 2024【农田租赁合同范本】租赁农田合同书
- 【语文课件】洲际导弹自述
- 公共设施运营计划管理考核试卷
- 洗煤厂劳务合同范例
- 物业土地授权合同模板
- 灰渣运输合同模板
- 买卖渔船合同范例
- 气体管道采购合同范例
- gmp委托生产合同范例
- 儿童康复治疗各个阶段
- GB/T 44712-2024国际间遗体转运基本要求
- 医疗美容诊所装修合同
- 中国石化刮刮卡合同范例
- 冬季准备活动预防伤害
- 广东省广州市(2024年-2025年小学五年级语文)人教版期中考试((上下)学期)试卷及答案
- 养老院服务评价与改进制度
- 基因组编辑技术专题
- GB/T 17395-2024钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
- 自考《计算机应用基础》高等教育自学考试试题与参考答案(2024年)
- 大学生法律基础学习通超星期末考试答案章节答案2024年
评论
0/150
提交评论