




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
书店装修内部承包合同合同目录第一章总则1.1合同主体及定义1.2合同目的与范围1.3合同文件的组成1.4合同的生效与解除第二章承包商的责任与义务2.1承包商的资质与经验2.2承包商的施工计划与进度2.3承包商的施工质量与标准2.4承包商的材料供应与保管2.5承包商的安全生产与环保要求第三章发包人的责任与义务3.1发包人的义务与配合3.2发包人的工程款支付3.3发包人的现场管理3.4发包人的变更与调整3.5发包人的违约责任第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2工程款的支付方式与时间4.3价格调整的条件与方法4.4工程尾款的支付与扣除第五章工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2验收程序与时间5.3质量问题的处理与修复5.4工程保修与维护第六章工期与进度6.1工期的约定与保障6.2进度计划的制定与调整6.3工期延误的责任与赔偿第七章安全生产与环保7.1安全生产的责任与要求7.2环保措施的落实与监管7.3安全事故的处理与赔偿第八章保密与知识产权8.1保密信息的界定与保护8.2知识产权的保护与归属第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的界定与责任9.2赔偿金额的计算与支付9.3不可抗力事件的处理第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序与费用10.3诉讼管辖与法院第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与责任第十二章附则12.1合同的生效、修改与废止12.2合同的附件与补充协议12.3合同解除或终止后的权利与义务第十三章合同主体信息13.1发包人信息13.2承包商信息第十四章合同签字盖章页4.1发包人签字盖章4.2承包商签字盖章4.3见证人签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同主体及定义1.1.1.1发包人:(全称)1.1.1.2承包商:(全称)1.1.2本合同所指的承包商是指具有相应资质和能力,按照本合同约定进行书店装修施工的法人或其他组织。1.1.3本合同所指的发包人是指拥有书店并对书店装修项目负责的法人或其他组织。1.2合同目的与范围1.2.1合同目的是为了规范双方在书店装修项目中的权利义务关系,保证工程顺利进行,达到预期的装修效果。1.2.2合同范围包括但不仅限于:设计、施工、材料供应、验收、保修等环节。1.3合同文件的组成1.3.1.1合同协议书1.3.1.2合同1.3.1.3合同附件1.3.1.4双方签署的补充协议及修正案1.4合同的生效与解除1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在履行完合同约定的义务后,本合同自行解除。1.4.3如双方协商一致,可提前解除本合同。第二章承包商的责任与义务2.1承包商的资质与经验2.1.1承包商应具备国家规定的相关装修施工资质。2.1.2承包商应提供其近年来的相关装修施工案例,以证明其实际施工能力。2.2承包商的施工计划与进度2.2.1承包商应根据合同约定的工期制定详细的施工计划,并提交给发包人审批。2.2.2承包商应按照审批后的施工计划进行施工,确保工程按期完成。2.3承包商的施工质量与标准2.3.1承包商应按照合同约定的质量标准进行施工。2.3.2承包商应接受发包人及相关部门的检查、监督和验收。2.4承包商的材料供应与保管2.4.1承包商应按照合同约定的材料供应要求,提供合格的装修材料。2.4.2承包商应对提供的材料进行妥善保管,防止损坏、丢失。2.5承包商的安全生产与环保要求2.5.1承包商应严格执行国家关于安全生产和环保的相关法律法规。2.5.2承包商应负责施工现场的安全防护和环保措施,确保施工现场的安全和环保。第三章发包人的责任与义务3.1发包人的义务与配合3.1.1发包人应按照合同约定的时间和要求提供施工场地。3.1.2发包人应协助承包商办理相关施工手续。3.2发包人的工程款支付3.2.1发包人应按照合同约定的付款时间和比例支付工程款。3.2.2发包人应对承包商提交的工程进度和质量情况进行核实,据此支付相应工程款。3.3发包人的现场管理3.3.1发包人应负责施工现场的日常管理,确保施工现场的秩序和安全。3.3.2发包人应对施工现场进行不定期检查,确保工程质量和进度。3.4发包人的变更与调整3.4.1发包人如需对合同约定的工程内容、规模、标准等进行变更或调整,应提前通知承包商,并经双方协商一致。3.4.2变更或调整导致的合同价格和工期等方面的调整,应按照合同约定的方式办理。3.5发包人的违约责任3.5.1发包人违反合同约定,导致承包商损失的,应承担相应的违约责任。3.5.2发包人延迟支付工程款,应按照合同约定的利率支付逾期利息。第四章合同价格与支付4.1合同价格的确定4.1.1合同价格根据合同约定的工程内容、规模、标准等确定。4.1.2合同价格详见附件中的《工程量清单》和《工程造价明细表》。4.2工程款的支付方式与时间4.2.1工程款支付方式:银行转账、支票等。4.2.2第八章保密与知识产权8.1保密信息的界定与保护8.1.1保密信息指合同双方在合同签订和履行过程中产生或获取的未公开的信息。8.1.2双方应对保密信息予以严格保密,未经对方同意不得向第三方披露。8.2知识产权的保护与归属8.2.1双方在合同执行过程中产生的知识产权归属按照相关法律法规和双方约定确定。8.2.2双方应尊重对方的知识产权,未经对方许可不得使用对方的商标、专利等技术成果。第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的界定与责任9.1.1违约行为指合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。9.1.2违约方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。9.2赔偿金额的计算与支付9.2.1赔偿金额根据违约方违约程度、损失程度和合同约定等确定。9.2.2违约方应在收到赔偿通知后一定期限内支付赔偿金。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁程序与费用10.2.1如双方同意仲裁,争议提交至约定的仲裁机构仲裁。10.2.2仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。10.3诉讼管辖与法院10.3.1双方未明确约定仲裁或选择的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3.2双方明确约定仲裁的,按照约定执行。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。11.1.2变更协议作为本合同的附件,具有同等法律效力。11.2合同解除的条件与责任11.2.1合同解除条件及程序按照双方约定和法律法规规定执行。11.2.2合同解除后,双方应按照约定处理未了结的事宜。第十二章附则12.1合同的生效、修改与废止12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同的修改和废止需双方协商一致,并签订书面文件。12.2合同的附件与补充协议12.2.1合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。12.2.2补充协议为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。12.3合同解除或终止后的权利与义务12.3.1合同解除或终止后,双方的权利义务按照合同约定和法律法规规定处理。第十三章合同主体信息13.1发包人信息13.1.1单位名称:13.1.2单位地址:13.1.3联系人:13.1.4联系电话:13.2承包商信息13.2.1单位名称:13.2.2单位地址:13.2.3联系人:13.2.4联系电话:第十四章合同签字盖章页14.1发包人签字盖章14.2承包商签字盖章14.3见证人签字盖章多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊约定1.1甲方变更要求当甲方因业务需求或市场变化等原因需要对合同约定的工程内容、规模、标准等进行变更或调整时,应提前至少【具体时间】天通知乙方,并经乙方同意。变更或调整导致的合同价格和工期等方面的调整,应按照合同约定的方式办理。1.2甲方提前完工要求如甲方因特殊原因需要提前完成工程,甲方应与乙方协商,乙方应尽力配合甲方提前完成工程。提前完工导致的额外费用和影响的处理,双方应协商确定。1.3甲方违约金计算如甲方未按合同约定支付工程款或延迟支付工程款,甲方应按照延迟支付金额的【具体比例】支付逾期利息作为违约金。若甲方延迟支付导致乙方损失的,甲方应承担相应的违约责任。附加条款二:乙方为主导时的特殊约定2.1乙方施工质量保障乙方应保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。如工程质量问题导致甲方损失的,乙方应负责修复并承担相应的赔偿责任。2.2乙方工期保障乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误,乙方应支付给甲方【具体金额】作为违约金。若工期延误导致甲方损失的,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方材料供应保障乙方应按照合同约定的材料供应要求,提供合格的装修材料。如乙方提供的材料不符合合同约定或导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。附加条款三:第三方中介的特殊约定3.1第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方在合同履行过程中的关系,协助双方解决合同争议。第三方中介应保持中立,公正地处理甲乙双方的诉求。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。第三方中介费用的支付方式、支付时间应在合同中约定。3.3第三方中介的违约责任如第三方中介未按照合同约定履行其职责,导致甲乙双方损失的,第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约行为不影响甲乙双方之间的合同履行。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程量清单2.工程造价明细表3.设计方案及相关图纸4.材料供应清单5.施工计划与进度表6.质量标准与要求文档7.安全防护措施方案8.环保措施实施计划9.合同变更协议10.合同解除协议11.补充协议及修正案12.发包人及承包商主体资质证明文件13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程款或延迟支付工程款。2.甲方未按约定提供施工场地或施工条件。3.甲方单方面变更合同内容或提前完工要求,未与乙方协商。4.乙方未按约定时间完成工程或延迟交付工程。5.乙方提供的材料不符合合同约定或导致甲方损失。6.乙方施工质量不符合国家相关标准或甲方要求。7.第三方中介未按约定履行协调职责,导致甲乙双方损失。三、法律名词及解释:1.合同主体:指合同双方,即发包人和承包商。3.违约责任:指违约方因违约行为而应承担的法律后果,包括赔偿损失、支付违约金等。4.工期:指合同约定的工程完成的时间。5.工程款:指甲方根据乙方的工程进度和质量,应支付给乙方的款项。6.第三方中介:指独立于甲乙双方之外,协助处理合同争议和协调双方关系的法人或其他组织。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应制定合理的施工计划,并严格按照计划施工。如因特殊情况导致进度延误,应及时与甲方沟通,寻求延期批准。2.材料质量问题:乙方应严格把控材料质量,定期对材料进行检查。如发现材料质量问题,应及时更换或修复,并承担相应责任。3.设计变更:如甲方提出设计变更需求,乙方应与甲方充分沟通,评估变更对工程进度和成本的影响,并签订书面变更协议。4.合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024一级消防工程师案例
- 2025年合同去毛刺蓝化处理线技术附件
- 2025典当合同(标准版)
- 地面清扫施工方案
- 2025年建筑工程EPC总承包合同范本
- 2025乡镇级土地流转合同
- 2025某商业综合体基坑支护工程施工合同
- 2024年6月份火山喷发物质分布反演地球重力场形态
- 操场网架施工方案
- 2024-2025学年新教材高中英语 Unit 6 Disaster and hope表达 作文巧升格教学设计 外研版必修第三册
- 环境经济学课件:第十次课 环境污染与效率费效分析等
- 《水产动物营养与饲料学》课件第1课-蛋白质营养
- 火力发电厂运煤设计规程
- 3D打印学习教案
- 经济法概论PPT课件
- 食堂人员配置、职责与管理方案
- 生产异常报告单(共2页)
- 美军后勤保障卫勤保障
- PPAP培训资料
- 食品销售操作流程图
- 医用耗材分类目录 (低值 ╱ 高值)
评论
0/150
提交评论