艺术培训机构装饰工程承包

艺术培训机构装饰工程承包合同目录第一章总则1.1合同定义1.2合同主体1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章工程描述2.1工程概述2.2工程目标2.3工程地点2.4工程时间第三章承包人义务3.1承包人资质3.2承包人责任3.3承包人工程质量3.4承包人工程进度第四章发包人义务4.1发包人责任4.2发包人提供的条件4.3发包人工程款支付4.4发包人验收工程第五章工程变更5.1工程变更条件5.2工程变更程序5.3工程变更费用5.4工程变更时间第六章工程验收6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4验收结果处理第七章工程款支付7.1付款条件7.2付款方式7.3付款时间7.4付款凭证第八章违约责任8.1违约定义8.2违约责任承担8.3违约赔偿8.4违约解决方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议管辖法院9.3争议解决时间9.4争议解决费用第十章合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密泄露责任11.4保密解决方式第十二章法律适用和争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式12.3争议管辖法院12.4法律费用的承担第十三章其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修改13.4合同的补充第十四章附则14.1合同签订日期14.2合同有效期14.3合同的修订14.4合同的废止合同编号：_________第一章总则1.1合同定义1.2合同主体合同主体双方分别是：发包人：_________（发包人名称），地址：_________（发包人地址），联系人：_________（联系人姓名），联系方式：_________（联系方式）。承包人：_________（承包人名称），地址：_________（承包人地址），联系人：_________（联系人姓名），联系方式：_________（联系方式）。1.3合同宗旨本合同的宗旨是规范双方在艺术培训机构装饰工程中的权利义务关系，确保工程质量，按时完成工程，实现双方共赢。1.4合同适用范围本合同适用于发包人委托承包人进行艺术培训机构装饰工程的设计、施工、验收等全部工作。第二章工程描述2.1工程概述工程名称为：_________（工程名称）工程内容为：_________（工程内容），包括但不限于_________（具体工程内容）。2.2工程目标工程目标是按照发包人的要求，完成艺术培训机构的装饰工程，达到_________（工程质量标准）。2.3工程地点工程地点为：_________（工程地点）。2.4工程时间工程计划开始日期为：_________（开始日期）工程计划竣工日期为：_________（竣工日期）第三章承包人义务3.1承包人资质承包人应具备相关工程承包资质，并在合同有效期内保持资质有效。3.2承包人责任承包人应按照合同约定完成工程，保证工程质量，并承担工程过程中的安全责任。3.3承包人工程质量承包人应按照发包人的要求和国家相关标准进行工程设计、施工和验收，确保工程质量达到或超过发包人的要求。3.4承包人工程进度承包人应按照合同约定的时间表完成工程，如有延期，应提前通知发包人，并采取措施予以解决。第四章发包人义务4.1发包人责任发包人应按照合同约定提供施工场地、施工条件和其他必要协助。4.2发包人提供的条件4.3发包人工程款支付发包人应按照合同约定的付款时间和付款比例支付工程款。4.4发包人验收工程发包人应按照合同约定的验收标准和程序对工程进行验收。第五章工程变更5.1工程变更条件合同执行过程中，如因不可抗力或双方协商一致，可以对工程进行变更。5.2工程变更程序工程变更应通过书面形式提出，并由双方协商一致后签署变更协议。5.3工程变更费用5.4工程变更时间工程变更的时间安排由双方协商确定。第六章工程验收6.1验收标准工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。6.2验收程序工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，具体程序如下：_________（验收程序）。6.3验收时间初步验收时间定于：_________（初步验收时间）最终验收时间定于：_________（最终验收时间）6.4验收结果处理验收合格的工程，发包人应按照合同约定支付剩余工程款。如验收不合格，承包人应按照合同约定进行整改，并重新提交验收。第八章违约责任8.1违约定义违约是指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。8.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括赔偿对方因此造成的直接经济损失和精神损失。8.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约程度和给对方造成的损失确定，具体金额由双方协商确定。8.4违约解决方式违约争议应通过协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。9.3争议解决时间争议解决时间由双方协商确定，或根据法律规定。9.4争议解决费用第十章合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件合同终止的条件如下：_________（终止条件）。10.4合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事项。第十一章保密条款11.1保密内容保密内容包括但不限于：工程设计文件、施工工艺、商业秘密等。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密泄露责任11.4保密解决方式保密解决方式如下：_________（解决方式）。第十二章其他条款12.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。12.2合同的附件合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。12.3合同的修改合同的修改应经双方协商一致，并以书面形式签订修改协议。12.4合同的补充合同补充协议应经双方协商一致，并以书面形式签订。第十三章法律适用和争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.3争议管辖法院本合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。13.4法律费用的承担依法发生的法律费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十四章附则14.1合同签订日期本合同于_________年_________月_________日签订。14.2合同有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。14.3合同的修订本合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式签订修订协议。14.4合同的废止本合同的废止应经双方协商一致，并以书面形式签订废止协议。发包人（盖章）：_________承包人（盖章）：_________签订地点：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。1.2甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量和技术进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。1.3甲方变更权甲方有权根据实际需要对工程的设计和施工进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方验收权甲方有权对工程进行初步验收和最终验收。乙方应按照甲方的验收标准进行自检和整改，确保工程达到甲方的要求。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保工程的技术合理性和先进性。甲方有权要求乙方对工程的技术问题进行解答和处理。2.2乙方工程管理乙方应建立健全工程管理体系，确保工程进度、质量和安全的控制。甲方有权对乙方的工程管理进行监督和评价。2.3乙方培训义务乙方应对甲方相关人员提供必要的培训，使其了解工程的相关技术和要求。甲方有权要求乙方提供培训资料和指导。2.4乙方售后服务乙方应提供完善的售后服务，包括工程保修和维护。甲方有权要求乙方在保修期内对工程问题进行修复和处理。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，确保合同的履行和工程的顺利进行。中介方应公正、中立地处理甲乙双方的意见和争议。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定的方式进行支付。中介方应提供正式的收费凭证。3.3第三方中介的违约责任中介方应履行合同约定的职责，如因中介方的原因导致合同无法履行，中介方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于赔偿甲乙双方的损失。3.4第三方中介的变更和终止中介方的变更和终止应经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。变更和终止后的处理事项由甲乙双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.材料规格书4.工程量清单5.施工方案6.安全防护措施7.工程进度计划8.质量保证书9.验收标准和方法10.培训资料11.售后服务协议12.第三方中介服务协议13.变更协议14.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.乙方工程质量不符合约定标准，视为违约。4.乙方使用非甲方指定材料供应商提供的材料，视为违约。5.甲方未按约定提供施工场地或其他必要协助，视为违约。6.甲方未按约定进行监督或验收，视为违约。7.第三方中介未按约定履行职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.违约：合同一方不履行合同义务或履行义务不符合约定的行为。3.工程款：甲方支付给乙方的，用于完成工程的资金。4.工程质量：工程满足设计要求、使用功能和美观要求的程度。5.第三方中介：独立于甲乙双方的，协助双方履行合同的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快工程进度，并向甲方说明原因。2.工程质量问题：乙方应立即整改，达到甲方要求，必要时进行赔偿。3.材料供应问题：乙方应寻找替代材料供应商，或与