楼顶钢架棚施工合同模板

楼顶钢架棚施工合同模板合同编号：[待填写]

楼顶钢架棚施工合同模板

甲方（以下简称“业主”）：[待填写]

乙方（以下简称“施工方”）：[待填写]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方楼顶钢架棚的施工事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：[待填写]

1.2工程地点：[待填写]

1.3工程内容：楼顶钢架棚的搭建、安装及相关附属设施。

1.4工程规模：[待填写]

1.5工程预算：人民币[待填写]元。

第二条施工期限

2.1施工方应按照双方约定的工期完成施工，工期自甲方签字确认之日起至工程竣工交付之日止。

2.2施工方如因自身原因导致施工延期，应按照逾期交付工程部分价款的双倍向甲方支付违约金。

第三条施工质量

3.1施工方应按照约定的施工标准、工艺和规范进行施工，保证工程质量。

3.2工程竣工后，施工方应向甲方提供完整的验收资料，并按照甲方的要求进行验收。

3.3工程质量保证期为：[待填写]年，自验收合格之日起计算。在保证期内，因施工方原因导致工程质量问题，施工方应负责修复并承担相应费用。

第四条合同价款及支付方式

4.1双方约定合同价为：人民币[待填写]元（大写：[待填写]元整）。

4.2甲方支付方式如下：

（1）合同签订后[待填写]个工作日内，甲方支付合同价的[待填写]%作为预付款；

（2）工程进度达到[待填写]%时，甲方支付合同价的[待填写]%；

（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同价的[待填写]%；

（4）剩余的[待填写]%作为质量保证金，在工程质量保证期结束后[待填写]个工作日内支付。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期交付工程部分价款的双倍向甲方支付违约金。

5.3甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付部分价款的每日[待填写]%向施工方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：[待填写]

乙方（盖章）：[待填写]

签订日期：[待填写]

附件：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.施工标准及规范

4.验收标准及方法

5.相关法律法规

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[待填写]

楼顶钢架棚施工合同模板

甲方（以下简称“业主”）：[待填写]

乙方（以下简称“施工方”）：[待填写]

丙方（以下简称“监理方”）：[待填写]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方楼顶钢架棚的施工事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：[待填写]

1.2工程地点：[待填写]

1.3工程内容：楼顶钢架棚的搭建、安装及相关附属设施。

1.4工程规模：[待填写]

1.5工程预算：人民币[待填写]元。

第二条第三方监理的职责和权利

2.1丙方作为独立的第三方监理机构，负责对工程的施工过程进行全程监督，确保施工质量、安全及进度符合甲方的要求和合同约定。

2.2丙方有权对施工过程进行不定期检查，要求施工方提供相关的施工资料、文件和记录。

2.3丙方在发现施工方有违反合同行为或施工质量问题时，有权要求施工方立即整改，并有权向甲方报告情况。

2.4丙方应按照甲方的要求，对工程进行竣工验收，并出具监理报告。

第三条施工方的义务和限制

3.1施工方应严格按照甲方的要求、设计方案和施工图纸进行施工，保证工程质量、安全及进度。

3.2施工方应在施工过程中，接受丙方的监督和检查，如实提供相关资料和信息。

3.3施工方如因自身原因导致施工延期，应按照逾期交付工程部分价款的双倍向甲方支付违约金。

3.4施工方在施工过程中，如发生安全事故，应立即报告丙方和甲方，并按照相关规定处理。

第四条甲方的权益保障

4.1甲方有权对施工过程进行不定期检查，要求施工方提供相关的施工资料、文件和记录。

4.2甲方在发现施工方有违反合同行为或施工质量问题时，有权要求施工方立即整改，并有权要求丙方进行调查和处理。

4.3甲方应按照约定的时间支付合同价款，否则应按照逾期支付部分价款的每日[待填写]%向施工方支付违约金。

4.4甲方在工程质量保证期内，如发现施工方造成工程质量问题，有权要求施工方负责修复并承担相应费用。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期交付工程部分价款的双倍向甲方支付违约金。

5.3甲方如未按照约定时间支付合同价款，应按照逾期支付部分价款的每日[待填写]%向施工方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

7.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：[待填写]

乙方（盖章）：[待填写]

丙方（盖章）：[待填写]

签订日期：[待填写]

附件：

1.工程设计方案

2.施工图纸

3.施工标准及规范

4.验收标准及方法

5.相关法律法规

第三方介入的意义和目的：

第三方监理的介入，是为了保证工程的质量和进度，确保甲方的利益不受损害。通过第三方的公正、独立的监督和检查，可以有效地避免施工方出现违反合同行为或施工质量问题，确保工程按照甲方的要求和合同约定进行施工。同时，第三方监理的介入也有利于规范施工方的施工行为，提高施工质量，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程的主人，有权对工程的施工进行监督和检查，确保工程质量和进度符合自己的要求。通过本合同的约定，甲方在第三方监理的支持下，可以更有效地保障自己的权益，避免因施工方违约或施工质量问题而造成的损失。同时，甲方为主导也有利于规范乙方和丙方的行为，确保合同的履行，实现工程的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[待填写]

数据中心服务器安装与维护合同模板

甲方（以下简称“业主”）：[待填写]

乙方（以下简称“服务提供方”）：[待填写]

丙方（以下简称“监督方”）：[待填写]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信息技术促进法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方数据中心服务器的安装与维护事宜，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1服务名称：数据中心服务器的安装与维护服务。

1.2服务地点：[待填写]

1.3服务范围：包括服务器的安装、配置、调试、维护、升级和故障排除等。

1.4服务期限：[待填写]

1.5服务预算：人民币[待填写]元。

第二条丙方监督的职责和权利

2.1丙方作为独立的第三方监督机构，负责对服务提供方的服务过程进行全程监督，确保服务质量、安全及进度符合甲方的要求和合同约定。

2.2丙方有权对服务提供方的服务过程进行不定期检查，要求提供相关的服务资料、文件和记录。

2.3丙方在发现服务提供方有违反合同行为或服务质量问题时，有权要求其立即整改，并有权向甲方报告情况。

2.4丙方应按照甲方的要求，对服务完成情况进行竣工验收，并出具监督报告。

第三条服务提供方的义务和限制

3.1服务提供方应严格按照甲方的要求、设计方案和施工图纸进行服务，保证服务质量、安全及进度。

3.2服务提供方应在服务过程中，接受丙方的监督和检查，如实提供相关资料和信息。

3.3服务提供方如因自身原因导致服务延期，应按照逾期交付服务部分价款的双倍向甲方支付违约金。

3.4服务提供方在服务过程中，如发生安全事故，应立即报告丙方和甲方，并按照相关规定处理。

第四条乙方的权益保障

4.1乙方有权按照合同约定收取服务费用，甲方应按时支付。

4.2乙方有权要求甲方提供必要的服务条件和服务环境，确保服务的顺利进行。

4.3乙方在发现甲方有违反合同行为或服务质量问题时，有权要求其立即整改，并有权要求丙方进行调查和处理。

4.4乙方在服务保证期内，如发现甲方造成服务问题，有权要求甲方负责修复并承担相应费用。

第五条违约责任

5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2服务提供方如未按照约定时间完成服务，应按照逾期交付服务部分价款的双倍向甲方支付违约金。

5.3甲方如未按照约定时间支付服务费用，应按照逾期支付部分价款的每日[待填写]%向乙方支付违约金。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

7.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至服务完成且质量保证金支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：[待填写]

乙方（盖章）：[待填写]

丙方（盖章）：[待填写]

签订日期：[待填写]

附件：

1.服务设计方案

2.服务图纸

3.服务标准及规范

4.验收标准及方法

5.相关法律法规

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为服务提供方，有权按照合同约定提供服务，并按照约定的质量标准、进度要求完成服务。通过本合同的约定，乙方在第三方监督的支持下，可以更有效地保障自己的权益，