电梯安装施工合同

第1页/共7页电梯安装施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，特订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称：。2、工程地点：。3、工程范围：。4、承包范围：乙方包工、包料、包质量、包安全文明施工、包验收合格。第二条：施工工期1、本工程施工时间为个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。2、如遇人力不可抵抗的自然灾害造成的停工，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延。第三条：工程造价1、本工程总价合计为人民币元，大写人民币元整。除因甲方有另行要求，否则甲方不增加任何其他费用。第四条：付款方式1、乙方施工材料进场后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。2、工程完工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至合同结算总价95%的进度款。3、剩余5%作为工程质量保证金，待保修期满两年后7个工作日内，甲方无息支付乙方剩余全部款项。第五条：甲方的权利与义务1、甲方应与业主协商提供给乙方工程临时用水、电、材料堆放场地，材料乙方自行负责妥善保管。2、委派为同志工程代表，负责现场监督、协调、签证工作，解决现场突发发生问题。3、施工中因甲方对图纸设计或设备有变更，应及时书面通知乙方，以便乙方作即时更改。如需更改之处已备料或已施工，甲方应支付已发生费用。4、甲方应按合同及时支付乙方工程款，如因乙方未按时收到甲方工程款而影响工期由甲方负责，乙方不承担责任。5、若因甲方引起之原因中途停建或缓建，双方对在建设工程应商定合理停工部署，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒退，人员和机械设备调遣，材料和构件实际积压等而产生的损失。6、工程未经验收，甲方擅自使用工程任何一部分，因此造成的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为该项目的竣工日期。第六条：乙方的权利与义务1、乙方应指派同志为施工负责人，负责协调解决现场突发事件，并协同甲方确认、变更、增减、延期等签证事宜。2、乙方负责根据合同采购工程所需材料，本工程使用的各种成品及配件应以预算和材料表为准则。3、乙方应负责教育施工人员严格执行操作规范，安全规范，防火防盗，注意现场文明和卫生。4、乙方必须承担在施工中由乙方原因而造成停工、返工、设备材料损失所造成的一切损失。5、工程保修期为24个月，由于施工质量所造成的一切损失由乙方承担。6、在竣工后的保质期间，若甲方发现有施工质量问题，乙方需免费并尽快地返回工地修理。7、在施工期间，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料的倒运和多次搬运、机械二次或多次进场等损失，均由乙方自行负责。9、如乙方承担工程设计深化任务，乙方必须及时按双方协商的时间向甲方提供相应图纸，并得到甲方认可的图纸后方可施工。10、乙方根据工程报价提供工人及材料以进行工程的施工，在各方面工艺水准均需达到设计要求，工程施工质量应符合双方约定的规定，工程质量不符合规定，乙方负责48小内到达现场并无偿修理。11、乙方应严格按照施工图纸要求施工，确保工程质量。特别要服从和配合电梯购置安装方的要求，全面负责电梯土建工程的质量安全，保质保量安装并通过验收。第七条：施工安全施工期间的安全全部由乙方负责，乙方应高度重视安全施工，按照国国规定、严格操作程序，安全管理各种安全防护设施、时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工期间造成成施工现场造成的安全事故，一切责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。第八条：工程验收1、乙方在工程竣工前7天内，书面通知甲方验收检查，甲方应及时配合。2、钢结构井道安装质量的验收将按照电梯井道的技术要求和中国有关部门标准进行。3、如发现不合格需返工，应及时按有关主管部门提出的整改意见在规定期限内完成。4、乙方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，有关质量问题由乙方负责维修更换，直至合格。5、工程未经验收，甲方不得提前使用或擅自动用，否则由此而发生的质量安全和使用安全等问题由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为验收日期。6、工程验收符合合同要求质量标准，从工程竣工款结清之日期15天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按时接管致使已验收工程发生损失应由甲方承担。第九条：材料设备供应1、除附件特别说明外，本承包工程的建筑材料，成品，半成品及设备由乙方自行按预算和材料清单所列的项目进行采购，并供应至施工现场。2、乙方用于本工程的一切物料、成品、半成品，必须符合设计要求，如甲方有特指定需要看样的材料需在使用请呈交甲方批准，方可用于本工程。第十条：违约责任1、因任何一方不履行合同，而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失，赔偿金额每天按合同总金额的万分之五支付。2、如甲方没能及时支付工程款，此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清。3、如双方协商不行的情况，任何一方都可向工程所在地的人民法院提起诉讼。4、乙方未严格按甲方的技术规格要求制造，在质保期内发生问题，乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备。若乙方不能修复，则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决，乙方每天向甲方支付合同金额1%违约金，七日内无法修复则甲方有权请他人维修，但费用由乙方承担。5、如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按延误部分中标总金额的0.1%扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10%。6、如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按延误部分中标总金额的0.1%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达15天（含15天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。第十一条：争议解决甲乙双方如由于本合同产生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。第十二条：附则1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。2、本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格后，按合同结清尾款，自然失效。（以下无正文，为签署页）

签署页：甲方（盖